CAPITOLATO TECNICO FORNITURA DI STRUMENTI ......Pen drive 32 Gb, USB 2.0 tipo Kingstone DT100G2 o...

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale

Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 606 2243 fax +39 070 606 2543 - [email protected]

CAPITOLATO TECNICO

FORNITURA DI STRUMENTI TECNICI ED INFORMATICI DI SUPPORTO

ALL’APPLICAZIONE DELLA LR. N. 12 DEL 31.10.2007

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Ing. Pietro Paolo Attori


Direzione generale



ART. 1 OGGETTO E AMMONTARE DELLA FORNITURA............................................................... 3

ART. 2 MODALITA’ DI FINANZIAMENTO......................................................................................... 3

ART. 3 MATERIALE DELLA FORNITURA ........................................................................................ 3

ART. 4 SISTEMA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ..................................... 7

ART. 5 – CAPACITA’ TECNICHE DEI CONCORRENTI................................................................... 7

ART. 6 MODALITA’ DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE ................................................................. 8

ART. 7 VARIAZIONI NELL’ENTITA' DELLA FORNITURA................................................................ 9

ART. 8 - INVARIABILITÀ DEL PREZZO............................................................................................ 9

ART. 9 CONDIZIONI DELL’APPALTO............................................................................................. 10

ART. 10 COLLAUDO ....................................................................................................................... 11

ART. 11 GARANZIA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE............................................................... 11

ART. 12 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO............................................................ 11

ART. 13 PENALITÀ.......................................................................................................................... 12

ART. 14 RESPONSABILE TECNICO DELLA FORNITUA .............................................................. 12


Direzione generale



ART. 1 OGGETTO E AMMONTARE DELLA FORNITURA

L’appalto ha per oggetto la fornitura di strumentazione tecnica ed informatica per le attività inerenti

la LR n. 12 del 31.10.2007, per un importo complessivo a base d’asta di � 116.666,66

(centosedicimilaseicentosessantasei/50 euro), I.V.A. esclusa.

Importo a base d’asta � 116.666,66

Iva � 23.333,33

Totale � 140.000,00

Poiché non ci sono rischi da interferenze, non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I.

(Documento Unico di Valutazione del Rischio) e, pertanto, gli oneri per la sicurezza sono pari a

zero.

I prodotti sono dettagliatamente elencati nell’Art 3: “Materiale della fornitura” .

ART. 2 MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

La presente fornitura viene finanziata con fondi del bilancio regionale UPB: S01.05.002, CAP:

SC01.0945 “Spese per l’acquisto di strumenti informatici ed attrezzature per l’istituzione e

funzionamento del catasto degli sbarramenti”.

ART. 3 MATERIALE DELLA FORNITURA

Nella tabella che segue si riportano le quantità e le caratteristiche minime delle attrezzature

richieste:

N. Voce Quantità Specifica tecnica

1 GPS 1

A. Deve poter essere utilizzato in modalità ROVER (su palina) agganciandosi a reti di stazioni GPS fisse con l’ausilio di GSM esterni (compreso nella fornitura) a mezzo di tecnologia BLUETOOTH;

B. Deve poter essere utilizzato in modalità ROVER (su palina) con l’ausilio di Radio Modem integrati con il controller;

C. Deve poter essere utilizzato in modalità Master (su treppiede) qualora non essendoci copertura di segnale GSM e non essendo praticabile la modalità al punto A, possa essere utilizzato in combinata come al punto B, quindi la stessa unità deve essere configurabile sia in modalità Master che ROVER;

D. deve essere dotato della possibilità di tracciare i segnali inviati


Direzione generale



dalla costellazione GPS e da quella GLONASS;

E. poter generare direttamente sull’unità di controllo i file di misura sia in formato ASCII diretto che in formato grafico DXF completo di linee, aree con rispettivi colori e tipi di linee;

F. essere dotato di un controllo integrato completo di Tastiera tipo QWERTY e di tasti funzione programmabili dall’utente per le attività più ripetitive, nonché di Display grafico touchscreen;

G. avere batterie e scheda di memoria estraibili;

H. Deve essere particolarmente adatto ad un uso in campagna, deve essere inoltre resistente a cadute dall’asta;

I. Il sistema deve essere dotato di una tecnologia che garantisce i migliori rapporti segnale-rumore, resistenza ai disturbi ed attenuazioni;

J. Deve essere compatibile con Reti Stazioni di Riferimento;

K. Tipo del ricevitore Doppia frequenza, ricevitore geodetico;

L. Precisioni di misura - Statico (fase), Orizzontale: 3mm + 0.5ppm Verticale: 6mm + 0.5ppm - Statico e statico rapido (fase) Orizzontale: 5mm + 0.5ppm - Verticale: 10mm + 0.5ppm –Cinematico (fase), in modalità movimento dopo inizializzazione - Orizzontale: 10mm + 1ppm - Verticale: 20mm + 1ppm - Accuratezza (rms) con real-time/RTK Orizzontale: 10mm + 1ppm - Verticale: 20mm + 1ppm

M. IP67 Protezione contro la pioggia battente Impermeabile per temporanea immersione in acqua (massima profondità 1m, Resistenza alla polvere, protezione contro la polvere soffiata;

N. abbonamento triennale a servizio di correzione dati a carattere regionale e nazionale

O. Download di manuali e informazioni tecniche

2 Palina 6 Palina telescopica con estensione sino a 5 metri. Compatibile con il GPS di cui al punto 1.

3 Treppiede 5 Treppiede compatibile con il GPS di cui al punto 1.

4

Distanziometro con clinometro

2

A. Precisione di misura tip. ±1.0 mm [risoluzione 0.1mm],

B. Portata da 0.05 a 100 m;

C. Funzioni di misura continua, Addizione / Sottrazione, tracciamento multiplo, Misura di superfici e volumi, Calcolo dell'ingombro, Misura indiretta Pitagora, Misura indiretta mediante sensore inclinazione, autoscatto;

5 Microsoft Office 2010

31 Licenza di Microsoft Office 2010 Professional Plus (64 bit). Lingua Italiano. Supporto di distribuzione (CD ROM/DVD). Piattaforma


Direzione generale



Professional Plus Multilicenza

Windows. Manuali in italiano. E' possibile la fornitura anche sottoforma di multilicenza stand alone.

6 Autodesk - Autocad LT 2011 8

Licenza di Autocad 2011 Light (64 bit) per 5 postazioni. Lingua Italiano. Supporto di distribuzione (CD ROM/DVD). Piattaforma

Windows. Manuali in italiano E' possibile la fornitura anche sottoforma di multilicenza stand alone.

7 Autodesk - Autocad 2011 1

licenza di Autocad 2011 Full (64 bit). Lingua Italiano. Supporto di distribuzione (CD ROM/DVD). Piattaforma Windows. Manuali in

italiano. 8 Software OCR 17 Software OCR tipo "OmniPage Standard 17 Italiano" o equipollente

9 Stazione grafica 1

Workstation 64 bit tipo HP z800 o equipollente con processore tipo Intel Xeon Six Core X5660 (2.80Mhz, 12MB cache, 1333Mhz) o equipollente, 4x2GB DDR3 1333Mhz ECC,HD 1TB SATA 7.2k,

lettore 16X SATA DVD-ROM JB, Masterizzatore Blu-Ray10X SATA Lightscribe, controller RAID 0/1, 22-In-1 Media Card Reader, Win7

Professional 64bit con licenza originale (fornito in CD o DVD), scheda video tipo NVIDIA Quadro FX 4800 PCI Express X16 con

1,5 Gb di GDDR3 dedicata o equipollente, scheda di rete LAN 10,100,1000, scroll mouse ottico, Tastiera QWERTY ergonomica

con altezza regolabile, poggia polsi, multifunzione con almeno 6 tasti programmabili e funzionalità multimediali, software di

masterizzazione con licenza, 3 anni on site next business day. Ogni componente hardware deve essere a 64 bit, salvo incompatibilità

dimostrata.

10 PC Desktop 13

PC 64 bit tipo "HP Compaq 8100 Elite" o equipollente dotato di processore Intel Core i7-860 o equipollente, 2.8GHz, 4GB PC3-10600 Memory (2x2GB in dual channel), HDD,500GB 7200 rpm

SATA II, PCA, masterizzatore blu-ray 10x SATA, Scheda video tipo Radeon HD4550 512MB DH PCIe-16 o equipollente, 22-In-1 Media Card Reader, Mouse USB laser,Tastiera PS/2, Windows 7 - 64 bit professional con licenza originale (fornito in CD o DVD), , 10 porte USB 2,0, Garanzia 3 anni on site. Ogni componente hardware deve

essere a 64 bit, salvo incompatibilità dimostrata.

11 Monitor LCD 23'' 1

Monitor Tipo Samsung SMXL2370 o equipollente, 23", 16:9, Full HD, dot pitch 0,26, contrasto dinamico 5M:1, tecnologia LED, segnale video digitale, porta VGA. Porta HDMI, porta, DVI, porta, DVI-D,

compresi tutti i cavi per tutte le porte (digitali e analogiche), i cavi di alimentazione e la base d'appoggio.

12 Monitor LCD 19'' 13

Monitor tipo Samsung 943SN o equipollente, 19" LCD, Touchscreen, segnale video digitale, OSD, porte: D-Sub, DVI, HDMI, USB, VGA,

compresi tutti i cavi di collegamento per ogni porta e di alimentazione, base d'appoggio.

13 Borse portatile 9 Borsa per contenimento e trasporto pc portatile con schermo da

16,4", imbottita internamente, con maniglia e tracolla, colore scuro, materiale resistente all'usura ed impermeabile.

14 Memoria Ram per stazione grafica

8 Compatibile con HP XW9300 tipo industry-standard, registered, PC-3200 DIMMs - banchi da 1 GB (compresa installazione)

15 HD interno per stazione grafica 2 Compatibile con HP XW9300 tipo HD SATA 1 Tb, rpm � 7.200

(compresa installazione)


Direzione generale



16 Pennine usb 2,0 - 32 Gb 18

Pen drive 32 Gb, USB 2.0 tipo Kingstone DT100G2 o equipollente con connettore a scomparsa, autobloccante (senza cappuccio).

Velocità lettura e scrittura non inferiore a 10 Mb/sec

17 Software di compressione e Backup dati

20 tipo WD Anywhere Backup o equipollente, con licenza.

18 Hd rete Western Digital 1 Tipo Western Digital My Book World Edit - Ethernet 2Tb

19 CD-R vergini 200 LightScribe - 80 min - 700 Mb - 52x 20 DVD vergini 200 LightScribe - DVD+R - 4,7 Gb - 16x

21 Dischi Blu Ray vergini 200 BD-R 25GB 1-4x printable

22 Masterizzatore Blue Ray 2 Compatibile con HP XW9300 tipo 10X SATA Lightscribe BD

Rewriter

23 Multiprese (Ciabatte)

23

Multipresa filtrata 220V/10A con interrutore, interrutore automatico per la protezione da sovracorrenti e sovratensioni, spina tipo italia, 5

uscite tipo Shuko/bipasso per spina tipo italia. Cavo lungo almeno mt 1,50

24 Gruppo di continuità 1 UPS Tipo Riello TOWER 1500VA/1050W DVT 150 o equipollente

25 Palmare HD7 9

dispositivo palmare tipo HTC HD7 con display Touch screen con funzione pinch-to-zoom da 4.3", risoluzione WVGA 480x800,

processore 1 GHz, memoria interna 8 Gb, RAM 576 Mb, fotocamera colori 5 Mpx, videocamera 720p HD, Bluetooth 2.1 con Enhanced Data Rate, Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 3G, GPRS, EDGE, antenna

GPS interna, batteria 1230 mAh, piattaforma Windows Phone OS 7.

26 Palmare Desire HD 3

dispositivo palmare tipo HTC Desire HD con display Touch screen con funzione pinch-to-zoom da 4.3", risoluzione WVGA 480x800,

processore 1 GHz, memoria interna 1,5 Gb, RAM 768 Mb, fotocamera colori 8 Mpx, videocamera 720p HD, Bluetooth 2.1 con Enhanced Data Rate, Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 3G, GPRS, EDGE, antenna GPS interna, batteria 1230 mAh, piattaforma Android 2.2

(Froyo) con HTC Sense comprensivo di scheda micro SDHC da 16 Gb - classe 6.

27

Netbook touchscreen, con astuccio, alimentatore e batteria supplementare.

17

Netbook tipo Sony serie P mod. VPCP11Z9E/B o equipollente, colore nero, win 7 professional, Processore Intel Atom Z560 o

superiore, 2 Gb Sdram DDR2, HD SATA 128 gb o capacità superiore, schermo 8" risoluz. 1600x768, uscita VGA, lettore schede

SD, porta ethernet RJ-45, LAN wireless 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS, touchscreen, fotocamera integrata, corredato di alimentatore

di rete elettrica, custodia colore nero con cinghietta di trasporto, batteria supplementare lunga durata da 5.000mAh.

28 memorie sdhc 4 Memorie tipo Kingston SDHC 8GB o equipollenti, class-4

29 Memory stick 32Gb 8

Memory stick tipo Sony Pro HG DUO HX 32 Gb, mod. MSHX32A, con adattatore USB, velocità minima di 15 Mb/sec e velocità

massima 30 Mb/sec.

30 Stampante portatile

2

Stampante portatile A4 alimentata anche a batteria, tipo HP H470Wbt o equipollente con incluso cavetto usb, batteria e 9 riserve

supplementari di cartucce nero e 9 di colore, tutte originali. Caratteristiche stampante:stampa termica a getto d'inchiostro nero (1200x1200dpi) + 3 colori (4200dpi), 32 mb memoria, stampa fino

all'A4, alloggio schede di memoria, bluetooth, porta ethernet, 2 porte


Direzione generale



USB, pictbridge, WLan, alimentazione di rete e/o batteria.

31 toner nero stampante di rete Epson

10 cartuccia originale toner per stampante laser a colori Epson modello "Aculaser C9100" colore NERO, capacità standard 15.000 pagine

(codice Epson C13S050198)


5 cartuccia originale toner per stampante laser a colori Epson modello "Aculaser C9100" colore CIANO, capacità standard 12.000 pagine



5 cartuccia originale toner per stampante laser a colori Epson modello

"Aculaser C9100" colore MAGENTA, capacità standard 12.000 pagine (codice Epson C13S050196)


5 cartuccia originale toner per stampante laser a colori Epson modello "Aculaser C9100" colore GIALLO, capacità standard 12.000 pagine


35 sim abbonamento internet per GPS

6

sim telefonica GSM precaricata con � 250,00, con pagamento in un'unica soluzione, al fine di poter collegare il GPS di cui al punto

sopra, con le reti di stazioni di riferimento attraverso internet utilizzando uno dei seguenti APN: ibox.tim.it, web.omnitel.it,

internet.wind. La scelta del piano tariffario dovrà essere concordata con il committente.

36 videoproiettore lcd 1

Videoproiettore lcd tipo Nec MT1075 o equipollente, risoluzione XGA (1024x768), luminosità 4200 lumens ANSI, autofocus, lan (cablata e

wireless), formato imagine 25-500" diagonale, telecomando in dotazione, ingresso per memorie usb.

37 IPad 5

dispositivo tipo "Apple Ipad 64 Gb" con connessione su reti Wi-fi e 3G, con custodia originale per ipad con coppia dattatori tipo

"Camera Connection Kit", con Adattatore da connettore dock a VGA, alimentatore USB da 10W, Keyboard Dock.

38 Pc portatili 6

Computer portatile tipo Sony Vaio serie F nero (VPCF12S1E/B.IT1) o superiore, processore tipo Intel core I7, FSB 1.333 MHz, 6 Gb

RAM DDR3 SO-DIMM (PC3-8500), monitor 16,4" Full HD(1920x1080), HDD SATA 7.200 rps da 500 Gb, chip video

GeForce GT330M con 1 Gb ram dedicata, webcam integrata, S.O Win7 home premium 64bit, lettore di memorie smart card,

masterizzatore blu-ray 6x, Bluetooth Versione 2,1, porta HDMI, porta RJ45 per LAN, Wireless (standard) 802.11n, tastierino numerico

esteso.

ART. 4 SISTEMA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, mediante massimo ribasso espresso

in percentuale sull’importo a base d’asta.

Non verranno prese in considerazione offerte basate su elementi diversi dal prezzo, né sono

ammesse offerte in aumento.

ART. 5 – CAPACITA’ TECNICHE DEI CONCORRENTI

Il concorrente dovrà aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del Bando:


Direzione generale


- forniture, analoghe o assimilabili a quella oggetto dell’appalto, per un importo complessivo pari ad

almeno 233.333,33 �;

ART. 6 MODALITA’ DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE

1. Termine dell’attività

La ditta aggiudicataria dovrà concludere l’attività di consegna ed installazione dei prodotti entro e

non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.

2. Responsabile della fornitura (direttore tecnico della fornitura)

L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un Responsabile della fornitura dedicato a tale

attività. Il Responsabile dovrà essere nominato dalla ditta aggiudicataria e comunicato al

committente entro 3 giorni lavorativi dalla stipula del contratto.

Il Responsabile sarà l’interfaccia della ditta aggiudicataria verso gli uffici dell’Amministrazione, e

dovrà essere dedicato a tale attività per tutto il periodo delle consegne delle attrezzature e,

comunque, a disposizione fino alla conclusione positiva delle operazioni di consegna, installazione

e collaudo.

Il Responsabile si farà carico del calendario di consegna e di installazione, che gli verrà

comunicato periodicamente dal committente.

Sarà compito del Responsabile:

• collezionare e compilare tutti i documenti inerenti la fornitura (documenti di trasporto, verbali di

installazione, schede di rilevamento dati, licenze software, documenti di garanzia e relative

estensioni sia su carta che come registrazione web)

• Inviare (con spese a carico della ditta aggiudicataria) ogni documento di garanzia relativo agli

oggetti di fornitura.

Qualsiasi comunicazione fatta al Responsabile si considererà fatta direttamente all’aggiudicatario.

3. Consegna della fornitura

La strumentazione dovrà essere consegnata al Committente in imballo originale intendendo, con

tale espressione, che essi dovranno pervenire con lo stesso imballo predisposto nello stabilimento

di fabbricazione e senza alcuna apertura da parte della ditta aggiudicataria.

I prodotti software dovranno essere forniti nella confezione originale sigillata.


Direzione generale


Sono da intendersi a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative alla consegna.

Il Committente comunicherà alla ditta aggiudicataria il calendario di consegna della strumentazione

suddiviso in lotti di quantità variabile.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire tutti i driver e software necessari per il completo funzionamento

della strumentazione.

Tutte le apparecchiature e dispositivi dovranno essere forniti completi di cavi, adattatori e di ogni

altro accessorio hardware e/o software necessario al loro regolare funzionamento.

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare, senza ulteriore corrispettivo, i manuali, i programmi di

base ed ogni altra documentazione tecnica ed operativa idonea ad assicurare il soddisfacente

funzionamento delle apparecchiature e del software fornito.

Tutti i prodotti hardware e software e le relative documentazioni , dovranno essere forniti in lingua

italiana.

La ditta aggiudicataria assumerà ogni responsabilità ed ogni eventuale onere conseguente, nel

caso di fornitura di apparecchiature o programmi che usino dispositivi o adottino soluzioni tecniche

o di altra natura, che violino brevetti o diritti d'autore.

La ditta aggiudicataria, in conseguenza, assumerà a proprio carico tutti gli oneri derivanti da

eventuali azioni esperite nei confronti del Committente, le spese eventualmente sostenute per la

difesa in giudizio nonché le spese ed i danni a cui venga condannata con sentenza passata in

giudicato.

4. Installazione della fornitura

La consegna avverrà negli uffici del Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche dell’Assessorato

regionale dei lavori Pubblici, sede in Cagliari.

Successivamente alla consegna l’aggiudicatario provvederà all’installazione della strumentazione

hardware indicata nella tabella di cui all’art. 3.

ART. 7 VARIAZIONI NELL’ENTITA' DELLA FORNITURA

Il fornitore non potrà, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni, addizioni o

soppressioni alle forniture oggetto di gara, pena la sostituzione e la nuova corretta fornitura, a sue

totali spese, secondo l’insindacabile decisione del Committente.

ART. 8 - INVARIABILITÀ DEL PREZZO


Direzione generale


Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile ed è comprensivo di tutti gli oneri, I.V.A. esclusa,

anche se non specificatamente contemplati dal contratto e dal presente capitolato, necessari a

dare compiuta a regola d’arte la fornitura.

Il prezzo offerto in base al quale sarà pagata la fornitura, risulta dalla offerta rimessa ed allegata al

contratto e comprende, oltre a quanto prescritto nel presente capitolato:

1. Le spese, gli oneri, le retribuzioni, i contributi, le tasse e/o imposte, ammortamenti, assicurazioni,

consumi, usura, incidenti, danni di qualsiasi genere, anche dovuti a cause di forza maggiore,

attrezzature personali ed attrezzature generali, impianti di qualsiasi genere e tipologia, utensili ecc.,

idonei allo svolgimento dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa,

antinfortunistica, igiene del lavoro e sul lavoro in genere, per eseguire le forniture secondo le

prescrizioni del seguente atto;

2. Tutto quanto necessario all'installazione delle attrezzature. La ditta aggiudicataria non avrà

quindi diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, per aumento di

costo dei materiali, della manodopera, dazi, perdite, eventuali aumenti delle quote dei contributi

assicurativi e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo

l’aggiudicazione, salvo i casi previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 9 CONDIZIONI DELL’APPALTO

Nell’accettare la fornitura oggetto del contratto ed indicata dal presente capitolato, il fornitore

dichiara:

1. di aver preso visione delle condizioni di viabilità e di accesso agli immobili nonché delle

caratteristiche degli immobili nel quale le attrezzature saranno installate;

2. di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze ed elementi che hanno determinato il prezzo

offerto per la fornitura (noli, trasporti, montaggi, assemblaggi, ecc.);

3. di essere perfettamente consapevole e consenziente che i prezzi offerti, sono comprensivi oltre

che del corpo di descrizione di voce, anche di tutto quanto descritto nel presente capitolato, per cui

si ritengono compensate anche gli eventuali oneri, spese, costi, noli, trasporti, montaggi,

assemblaggi e quanto derivante dall’applicazione delle normative che dovranno obbligatoriamente

applicarsi nel corso della fornitura in modo da rendere la stessa finita a perfetta regola d’arte;

4. di essere a conoscenza e di accettare senza eccezione alcuna tutte le precisazioni e condizioni

presenti nel capitolato e nei documenti che ne fanno parte, nonché degli oneri che le stesse


Direzione generale


comportano. Con l’accettazione delle forniture l’appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i

mezzi necessari per procedere alla esecuzione della stessa nel modo migliore.

ART. 10 COLLAUDO

Il Committente effettuerà il collaudo di tutte le apparecchiature e dei software forniti e la verifica

della corretta effettuazione dei servizi richiesti. L'operazione e' intesa a verificare per ciascun

prodotto la conformità al tipo e ai modelli descritti nell’art. 3 del presente Capitolato;

L’operazione sarà effettuata da personale del Committente in contraddittorio con la ditta

aggiudicataria entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ultimazione della consegna e

installazione di tutti i prodotti.

Qualora apparecchiature e programmi non superino, in tutto o in parte, le prove di collaudo il

Committente avrà la facoltà di:

a) richiedere alla ditta aggiudicataria la riparazione o la sostituzione dei prodotti non idonei, da

effettuarsi entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del mancato superamento del

collaudo;

b) richiedere alla ditta aggiudicataria che metta a disposizione, a sue spese ed entro 15 (quindici)

giorni, apparecchiature e programmi aggiuntivi o sostitutivi idonei a porre i prodotti in condizione di

superare le prove di collaudo e di raggiungere la piena funzionalità, salvo completamento della

fornitura;

c) risolvere il contratto per intero o per la parte di fornitura e/o servizi non accettata al collaudo, e

porre a disposizione della ditta aggiudicataria i prodotti respinti per effettuarne il ritiro, a propria

cura e spese, entro 30 (trenta) giorni, con corrispondente diminuzione del compenso dovuto, salvo

risarcimento di ulteriori eventuali danni.

ART. 11 GARANZIA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Le apparecchiature ed i programmi forniti dovranno essere privi di difetti dovuti a progettazione o

errata esecuzione, a vizi di materiali impiegati, e dovranno possedere tutti i requisiti indicati nel

capitolato tecnico indicato come dall’Art.3. La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di fornire prodotti

nuovi di fabbrica.

ART. 12 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.


Direzione generale


Le fatturazioni dovranno tassativamente essere effettuate con le seguenti modalità:

• 100% dell’importo a partire dalla data del verbale di collaudo positivo.

ART. 13 PENALITÀ

Il Committente si riserva di applicare le penalità per ritardata consegna in misura percentuale dello

0,1% dell'ammontare della fornitura non consegnata nei termini, per ogni giorno di ritardo maturata

rispetto al termine contrattuale.

In caso di superamento di 60 (sessanta) giorni della scadenza contrattuale, il Committente avrà la

facoltà di risolvere il contratto in tutto o in parte per le apparecchiature non consegnate e fatto

salvo il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni.

L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza,

alla quale la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le contro deduzioni, entro e non oltre

10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Le penalità verranno applicate mediante detrazione sui pagamenti.

Al persistere del disservizio il committente, dopo due contestazioni scritte, a suo insindacabile

giudizio, potrà disporre la rescissione totale o parziale del contratto, trattenendosi gli importi non

ancora pagati.

ART. 14 RESPONSABILE TECNICO DELLA FORNITURA

Ai sensi dell’art. 55 della L.R. 5/2007, la Stazione Appaltante individua un responsabile del

controllo della corretta e conforme esecuzione dell’oggetto del contratto, al quale assegna l’incarico

di Responsabile tecnico della fornitura, previa verifica dei requisiti richiesti per l’affidamento

dell’incarico medesimo.

CAPITOLATO TECNICO FORNITURA DI STRUMENTI ......Pen drive 32 Gb, USB 2.0 tipo Kingstone DT100G2 o...

Documents

Transcript of CAPITOLATO TECNICO FORNITURA DI STRUMENTI ......Pen drive 32 Gb, USB 2.0 tipo Kingstone DT100G2 o...