Post on 18-Feb-2019
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – parte normativa (Lavori)
OGGETTO
ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI QUADRI
ELETTRICI CON SISTEMA DI TELECONTROLLO A
SERVIZIO DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE
IN ESERCIZIO PRESSO LE STRUTTURE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN GESTIONE
NELL’ATO4 – LAZIO MERIDIONALE LATINA -
CODICE CUP G14D18000060005
Direttore Risorse Umane Organizzazione & Logistica
Stefano DE GIOVANNI
Responsabile del Procedimento
Ennio CIMA
EMISSIONE DEL 19.02.2018
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 2/31
INDICE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................................... 3
Articolo 1 - DEFINIZIONI ...................................................................................................... 4
Articolo 2 – OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E DEI LAVORI ......................................................................................................... 5
Articolo 3 – IMPORTO E LOCALIZZAZIONE DEI LAVORI ....................................... 6
Articolo 4 - DURATA .............................................................................................................. 6
Articolo 5 - NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO ........................................... 6
Articolo 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO – DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI –
ORDINE DI VALIDITÀ DEGLI ATTI CONTRATTUALI ............................................... 7
Articolo 7 - DOMICILIO ........................................................................................................ 7
Articolo 8 – ORGANI DELL’ESECUZIONE ....................................................................... 8
Articolo 9 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E BREVETTI ................................................ 10
Articolo 10. IMPEGNO DI RISERVATEZZA ................................................................... 10
Articolo 11 - PUBBLICITÀ ................................................................................................... 11
Articolo 12 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPALTO, CONOSCENZA DEL
PROGETTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INFLUENTI SUI PREZZI,
SOPRALLUOGO ................................................................................................................... 11
Articolo 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI
CREDITI ................................................................................................................................. 12
CAPO II ESECUZIONE – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E
GARANZIE ............................................................................................................................ 12
Articolo 14 - STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI
APPLICATIVI ....................................................................................................................... 12
Articolo 15. NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ...................... 13
Articolo 16 – Omissis .............................................................................................................. 14
Articolo 17. MANTENIMENTO E CUSTODIA DEL CANTIERE ................................. 14
Articolo 18. Omissis ................................................................................................................ 14
Articolo 19. SOSPENSIONI E PROROGHE ...................................................................... 14
Articolo 20 - VARIANTI ....................................................................................................... 17
Articolo 21 - SUBAPPALTO ................................................................................................. 18
Articolo 22. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
.................................................................................................................................................. 19
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 3/31
CAPO III - CAUZIONI – GARANZIE - ASSICURAZIONI ............................................ 20
Articolo 23 - DANNI DI FORZA MAGGIORE E RESPONSABILITA’ DEL
CONTRAENTE ...................................................................................................................... 20
Articolo 24 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE ........ 21
Articolo 25 - GARANZIE DELLE OPERE ......................................................................... 21
Articolo 26 - RINVENIMENTI ............................................................................................. 22
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA – CONTABILIZZAZIONE,
LIQUIDAZIONE DEI LAVORI .......................................................................................... 22
Articolo 27 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI ........... 22
Articolo 28 - RISERVE .......................................................................................................... 23
Articolo 29 - RIDUZIONE DEL PREZZO .......................................................................... 24
Articolo 30 - REVISIONE PREZZI ..................................................................................... 24
Articolo 31 - Omissis .............................................................................................................. 24
Articolo 32 - LAVORI IN ECONOMIA .............................................................................. 25
CAPO V – RISOLUZIONE E RECESSO ........................................................................... 25
Articolo 33 - RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO, IRREGOLARITA’ E
RITARDO SUI TEMPI DI ESECUZIONE......................................................................... 25
Articolo. 34 - EFFETTI E DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE ................................. 26
Articolo. 35 – RECESSO DAL CONTRATTO ................................................................... 27
CAPO VI - NORME FINALI ............................................................................................... 28
Articolo 36 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE .................................................... 28
Articolo 37 - TASSE ED IMPOSTE ..................................................................................... 28
Articolo 38 – TRATTAMENTO DEI DATI ........................................................................ 28
Articolo 39 - ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE .......................................................... 28
Articolo 40 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ......................................... 30
Articolo 41 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ..................................................... 30
CAPO VII - CONTROVERSIE ............................................................................................ 30
Articolo 42 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ................................................. 30
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 4/31
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - DEFINIZIONI
Nel presente Capitolato Speciale e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni verranno
attribuiti i seguenti significati:
a) “Capitolato speciale di appalto – parte normativa”: si intende il presente documento,
nel quale è contenuta la disciplina generale del rapporto contrattuale.
b) “Esecutore/Appaltatore/Contraente”: la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche
o giuridiche ovvero soggetti senza personalità giuridica anche temporaneamente riuniti,
consorziati, ovvero raggruppati in gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.),
che si impegnano alla realizzazione dei lavori descritti nel Contratto d’appalto e delle
forniture e dei servizi ad essi connessi.
c) “Capitolato speciale di appalto tecnico/prestazionale”: il documento nel quale sono
disciplinate nello specifico le prestazioni oggetto di contratto, con l’indicazione di tutti
gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica delle
prestazioni, comprese le norme di progettazione.
d) “Codice”: il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” e
s.m.i.
e) “Committente”: la società Acqualatina S.p.A.
f) “Contratto”: l’accordo quadro tra il Committente e l’Appaltatore per l’esecuzione delle
prestazioni descritte nel capitolato speciale di appalto tecnico/prestazionale e nel
progetto esecutivo, contenente l’indicazione dell’oggetto delle lavorazioni, del
corrispettivo pattuito e dei tempi di esecuzione.
g) “Contratti applicativi”: i contratti sottoscritti tra le parti in esecuzione delle prestazioni
oggetto dell’accordo quadro, nei quali, a titolo esemplificativo, saranno indicati, con
riguardo ai singoli interventi, i luoghi di esecuzione e la specifica tipologia dei lavori,
le eventuali indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive dell’oggetto
contrattuale, nonché i termini per l'esecuzione e l’importo presunto dell'intervento.
Fanno inoltre parte integrante e sostanziale dei singoli Contratti Applicativi, ancorché
non materialmente allegati:
• tutti gli elaborati grafici ed eventuali altri atti del singolo intervento, quali, a titolo di
esempio, particolari costruttivi, progetti delle strutture e degli impianti;
• il cronoprogramma.
h) “Direzione Lavori”: Il tecnico nominato dal Committente ed i suoi collaboratori che,
nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, assumono la responsabilità della buona
e puntuale esecuzione dei lavori in conformità al progetto, alle prescrizioni contrattuali,
ai permessi ed alle disposizioni impartite dal Committente.
i) “Elenco prezzi”: i documenti contenenti i prezzi da applicare ai fini:
(i) della contabilizzazione dei lavori;
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 5/31
(ii) della definizione dei prezzi delle eventuali varianti che si dovessero
rendere necessarie in corso di esecuzione dei lavori;
(iii) della valorizzazione economica dei lavori eseguiti in caso di estinzione
del rapporto contrattuale prima dell’ultimazione dei lavori.
j) “Piano di sicurezza e coordinamento”: elaborati progettuali allegati al Contratto di
appalto, redatti dal coordinatore per la progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n.
81/08 e s. m.i.
k) “Piano sostitutivo di sicurezza”: documento redatto dall’Appaltatore in sostituzione del
Piano di sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs.
81/08 e s. m.i;
l) “Regolamento”: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”, nelle parti ancora in vigore successivamente all’entrata in vigore del
D.Lgs n. 50/2016.
m) “DECRETO 7 marzo 2018, n. 49” Regolamento recante: «Approvazione delle linee
guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzione».
n) “Responsabile dell’esecuzione dei lavori”: il soggetto, comunque qualificato dagli atti
di organizzazione aziendale, a cui sono affidati i compiti che la disciplina vigente
attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del
Contratto.
o) “Codice etico”: il Codice Etico aziendale di Acqualatina S.p.A., pubblicato sul sito
internet della società (www.acqualatina.it). Il Contratto contiene una apposita clausola
nella quale si prevede che l’Appaltatore ha preso visione, accetta e si impegna a
rispettare il Codice Etico.
p) “Modello 231”: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Acqualatina
S.p.A., ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, pubblicato sul sito internet della società
(www.acqualatina.it).
q) “Protocollo di Legalità”: l’accordo sottoscritto tra Acqualatina S.p.A. e la Prefettura di
Latina, ai sensi della normativa vigente, finalizzato ad incrementare le misure di
contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nell’ambito delle procedure di affidamento
e di esecuzione dei contratti di competenza del Committente, pubblicato sul sito internet
della società (www.acqualatina.it).
Articolo 2 – OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E DEI LAVORI
1. Oggetto dell’Accordo Quadro è l’affidamento della fornitura di quadri elettrici con telecontrollo
a bordo (di fornitura Acqualatina S.p.A.), di varie tipologie come da specifiche tecniche allegate
al presente Capitolato Speciale d’appalto e lavori di installazione degli stessi a servizio degli
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 6/31
impianti ed apparecchiature in esercizio presso le strutture del Servizio Idrico Integrato in gestione
nell'ATO4 - Lazio Meridionale Latina - CODICE CUP G14D18000060005.
2. L’affidamento dei lavori avverrà mediante stipula di 2 (due) accordi quadro corrispondenti a
due distinti lotti su cui sono da eseguire i lavori di fornitura e installazione. Per ciascun accordo
quadro è prevista la stipula di almeno tre contratti applicativi.
3. I lavori oggetto del presente appalto sono suddivisi in 2 (due) lotti (geografici), corrispondenti
rispettivamente:
ii. Lotto 1 – Area Nord (Comuni di Anzio, Aprilia, Nettuno, Cisterna Di Latina, Latina,
Sermoneta, Cori, Rocca Massima, Norma, Bassiano, Pontinia, Sabaudia, Sezze) - Codice
CIG 7475803BC9;
iii. Lotto 2 – Area Sud (Comuni di S. Felice Circeo, Terracina, Maenza, Sonnino, Priverno,
Roccagorga, Prossedi, Roccasecca Dei Volsci, Villa S. Stefano, Giuliano Di Roma,
Amaseno, Monte S. Biagio, Fondi, Lenola, Vallecorsa, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia,
Spigno Saturnia, Minturno, SS. Cosma e Damiano, Castelforte) - Codice CIG 7475811266.
4. Le prestazioni sono specificamente illustrate negli art. 2 e ss. del Capitolato speciale di appalto
tecnico/prestazionale.
Articolo 3 – IMPORTO E LOCALIZZAZIONE DEI LAVORI
1. L’importo complessivo dei lavori posto a base di gara, “a misura” ammonta ad € 845.070,70
(Euro ottocento quarantacinquemila settanta/70), di cui € 15.213,84 (Euro quindicimila
duecento tredici/84) di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa così
suddiviso ed articolato per i seguenti Lotti geografici:
Lotto Importo lavori
“a misura”
Oneri Sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta
Importo complessivo
1 - Area Nord € 475.281,04 € 7.606,92 € 482.887,96
2 – Area Sud € 354.575,82 € 7.606,92 € 362.182,74
2. I lavori verranno eseguiti nel territorio dell’ATO 4 – Lazio Meridionale – Latina, suddiviso
in due lotti geografici, di seguito riportati:
Lotto 1 - Area Nord: Comuni di Anzio, Aprilia, Nettuno, Cisterna Di Latina, Latina, Sermoneta,
Cori, Rocca Massima, Norma, Bassiano, Pontinia, Sabaudia, Sezze;
Lotto 2 – Area Sud: Comuni di S. Felice Circeo, Terracina, Maenza, Sonnino, Priverno,
Roccagorga, Prossedi, Roccasecca Dei Volsci, Villa S. Stefano, Giuliano Di Roma, Amaseno,
Monte S. Biagio, Fondi, Lenola, Vallecorsa, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia, Spigno Saturnia,
Minturno, SS. Cosma e Damiano, Castelforte.
Articolo 4 - DURATA
1. La durata del presente appalto è indicata all’art. 3 del capitolato speciale di appalto
tecnico/prestazionale.
Articolo 5 - NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO
1. Nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato devono essere rispettate tutte le
disposizioni legislative, i regolamenti, le norme, di accettazione delle opere e dei materiali, di
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 7/31
contratti di lavori, di sicurezza e di igiene del lavoro e tutela ambientale, nonché le norme fiscali
ed ogni e qualsiasi norma inerente l’appalto e la sua esecuzione.
2. Per quanto non disciplinato dal contratto, trovano, in particolare, applicazione:
- il codice civile;
- il Codice (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- il Regolamento, nelle parti ancora in vigore successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs.
n. 50/2016;
- la legge 136/2010 e s.m.i. sul piano straordinario contro le mafie;
- il D.Lgs n. 152/2006 in materia di tutela ambientale;
- il modello di organizzazione, gestione e controllo disciplinato dal D.Lgs. n. 231/2001
adottato dal Committente, disponibile sul sito internet www.acqualatina.it.;
- la politica per la qualità ed ambiente di Acqualatina S.p.A;
- il Protocollo di legalità firmato da Acqualatina Spa e dalla Prefettura di Latina in data 12
aprile 2017.
3. Nel capitolato speciale di appalto tecnico/prestazionale sono individuate ulteriori normative
e regole tecniche di settore il cui rispetto è obbligatorio nello svolgimento delle prestazioni
oggetto del presente appalto. Le norme di riferimento dei principali componenti sono richiamate
nelle specifiche tecniche esposte di volta in volta negli elaborati di progetto, ove previsti.
Articolo 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO – DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI –
ORDINE DI VALIDITÀ DEGLI ATTI CONTRATTUALI
1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. cod. civ., ai fini dell’interpretazione
degli atti del presente appalto, valgono i criteri di seguito riportati:
a) l’uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non limita
le disposizioni del Contratto e del Capitolato Speciale;
b) qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche
ai documenti ad esso allegati;
c) qualsiasi riferimento al Contratto si intende formulato con riguardo ai documenti che lo
compongono come, di volta in volta, emendati o modificati;
d) le intestazioni dei Capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la
consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle
clausole.
2. In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali di cui al precedente
articolo 1, lettera f), la prevalenza è accordata alla disposizione di maggior favore per il
Committente ovvero, in subordine, ove non vi sia una disposizione di maggior favore per il
Committente, la prevalenza verrà attribuita in base all’ordine nel quale i documenti stessi sono
elencati nel citato articolo, salva diversa previsione contrattuale.
3. In ogni caso, nell’ipotesi di discordanza tra i vari elaborati contrattuali e/o di progetto vale
la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
Articolo 7 - DOMICILIO
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 8/31
1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle parti, salva diversa elezione
stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato
per il Committente e per l’Appaltatore presso la loro sede legale.
2. Nel Contratto, l’Appaltatore dichiara il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita
I.V.A. e i codici contributivi. Non saranno opponibili al Committente variazioni ai predetti dati
non comunicati per iscritto al Direttore dei lavori.
3. Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dall’Appaltatore al
momento del loro ricevimento da parte del rappresentante dell’Appaltatore di cui al successivo
art. 8 che dovrà controfirmarne una copia per ricevuta; ovvero dalla data di ricezione del
documento stesso inviato per lettera raccomandata a.r., via fax, via pec ovvero con le eventuali
diverse modalità stabilite in Contratto, indirizzate al domicilio dell’Appaltatore di cui al comma
1 del presente articolo.
4. Qualsiasi comunicazione (compresi i verbali) tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore, i suoi
rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno avvenire esclusivamente in lingua
italiana.
Articolo 8 – ORGANI DELL’ESECUZIONE
8.1 – Direzione lavori
1. Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente, il Committente istituisce un ufficio di
Direzione dei Lavori costituito da un Direttore Lavori ed eventualmente da uno o più assistenti
con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. L’ufficio è preposto alla direzione
e al controllo tecnico, contabile, e amministrativo dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Conformemente a quanto disposto dall’art. 101, comma 2, il Direttore Lavori è nominato
prima dell’avvio delle procedure di gara.
3. La Direzione dei lavori, sulla base delle istruzioni ricevute dal Responsabile del
Procedimento e coordinandosi con quest’ultimo, cura l’andamento generale dell’esecuzione del
Contratto assumendo i compiti, gli obblighi e le responsabilità che la legge pone a suo carico,
in particolare, a titolo esemplificativo:
a) cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto esecutivo e al
Contratto ed è responsabile del controllo amministrativo e contabile;
b) è responsabile del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di
direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti
tecnici ed economici del Contratto;
c) ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo
quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche di questi così come
stabilito dalla disciplina vigente;
d) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’Appaltatore, del
subappaltatore e del cottimista della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di
obblighi nei confronti dei dipendenti;
e) verifica che le lavorazioni effettuate dai subappaltatori corrispondano alle dichiarazioni
rilasciate in sede di gara e al contratto di subappalto;
f) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 9/31
g) segnala al Responsabile dell’esecuzione dei lavori l’inosservanza, da parte dell’Appaltatore,
dell’obbligo di applicare al subappaltatore gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione
con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e di corrispondere senza alcun ribasso al
subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate, in subappalto.
4. Inoltre il Direttore dei lavori:
a) presenta periodicamente al Rup un rapporto sulle principali attività di cantiere e
sull’andamento delle lavorazioni;
b) redige la relazione prodromica alla perizia di variante e provvede alla stesura di tutti i
documenti componenti la perizia di variante;
c) trasmette al Rup la perizia tecnica redatta dall’esecutore per proporre variazioni migliorative
che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori;
d) redige una relazione particolareggiata per il Rup in caso di Durc dell’esecutore negativo per
due volte;
e) comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle
circostanze contestate in contraddittorio con l’imprenditore.
4. Il Direttore dei lavori, con l’ausilio dei propri coadiutori, oltre a controllare la buona e
puntuale esecuzione dell’opera, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti
in corso d’opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d’opera eseguite, alla
emissione delle situazioni di acconto e di quella finale e impartisce tutte le disposizioni che
ritenga necessarie per il coordinamento del lavoro con eventuali altri appalti con i quali vi fosse
interdipendenza esecutiva, nonché recepisce e attua le prescrizioni emanate dal Committente.
Il Direttore dei lavori trasmette tutte le comunicazioni e le istruzioni in merito alla conduzione
dei lavori all’Appaltatore, con apposite comunicazioni scritte.
5. Per effettuare i controlli necessari allo svolgimento della propria attività, il Direttore dei
lavori e i propri coadiutori accedono nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono i lavori nei
momenti e con la frequenza da loro ritenuta necessaria od opportuna per lo svolgimento del
proprio compito.
6. Il Direttore dei lavori impartisce all’esecutore le disposizioni e istruzioni necessarie tramite
ordini di servizio che devono essere vistati dal Responsabile del Procedimento, comunicati
all’esecutore - il quale li restituisce firmati per avvenuta conoscenza - e annotati nel giornale
dei lavori.
7. Il Direttore dei lavori, nei casi e con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia
di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, assume l’incarico di coordinatore per l’esecuzione
dei lavori, svolgendone le relative funzioni. Ove, invece, in seno alla parte committente
l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori venga assegnato ad un soggetto diverso,
spettano a quest’ultimo i poteri, doveri e responsabilità previsti in capo a tale figura dalla
vigente legislazione; in tal caso, gli atti del coordinatore predetti devono essere comunicati
anche al Direttore dei lavori.
8.2 – Rappresentanza dell’appaltatore
1. L’Appaltatore, anteriormente alla consegna dei lavori, è tenuto ad affidare la direzione
tecnica di cantiere ad un tecnico abilitato, di gradimento del Committente, che lo rappresenterà
permanentemente con ampio mandato presso il Committente stesso, sottoscrivendo gli Ordini
di lavoro, la contabilità dei lavori, i verbali predisposti dalla Direzione lavori, ecc….
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 10/31
2. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante
procura speciale, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Tale procura deve essere
consegnata in copia conforme all’originale al direttore dei lavori al momento della consegna
dei lavori.
3. Il direttore tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della
conduzione dell’appalto.
Il predetto tecnico assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa alla carica, dovrà essere
specializzato nel particolare genere di lavori oggetto dell'affidamento, essere iscritto all'albo
professionale ed eleggere domicilio nel luogo dove si svolgono le prestazioni contrattuali.
4. Qualora l’Appaltatore non ottemperi alle prescrizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del
presente articolo, il Committente non procede alla consegna dei lavori e, dopo aver invitato
l’Appaltatore a regolarizzare la situazione, è in facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare
la garanzia prestata per la buona esecuzione dei lavori.
5. Il Committente ha la facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico nominato
dall’Appaltatore, ovvero di esigerne la sostituzione. L'esercizio di tale facoltà non comporta
alcun onere per il Committente.
Articolo 9 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E BREVETTI
1. L’Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da
parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere
dell’ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e i mezzi tutti
utilizzati nell’esecuzione del Contratto.
2. L’Appaltatore deve indicare i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati da esso stesso
Appaltatore o da terzi, che intenda eventualmente adottare segnalando per ciascuno di essi gli
estremi del brevetto e dimostrando, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle
relative licenze o quantomeno di un impegno irrevocabile del titolare di tali diritti di cedere i
diritti stessi all’Appaltatore in caso di conclusione del Contratto con il Committente.
3. In ogni caso, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con
l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre
opere dell’ingegno.
4. Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle
eventuali controversie tra di loro.
5. L’Appaltatore si impegna inoltre a far quanto necessario affinché il Committente possa
esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti
dall’Appaltatore e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia
dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.
6. Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti
dell’Appaltatore qualora il Committente intendesse utilizzarli, sia direttamente che per tramite
di altre persone, in altri appalti.
Articolo 10. IMPEGNO DI RISERVATEZZA
1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che
non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 11/31
procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del
Committente che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l’Appaltatore
venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di segretezza è assoluto e vincolante per l’Appaltatore per tutta la durata
dell’esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al
momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute
di dominio pubblico.
3. L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell’esatta osservanza da parte
dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e subcontraenti, nonché degli ausiliari e
dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo.
4. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire al
Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
5. E’ fatto divieto all’Appaltatore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sui lavori
che l’Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiuto, senza prima avere ottenuto il
benestare scritto del Committente.
6. E’, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi, disegni di
tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto
il benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente
stesso, fatta eccezione per le necessità derivanti dall’esecuzione dei lavori assunti.
Articolo 11 - PUBBLICITÀ
1. Sono riservati al Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro,
delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che
l’Appaltatore costruisca per l’esecuzione dei lavori, con assoluto divieto all’Appaltatore di fare
o di concedere a terzi avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti.
2. L’Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni
pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente; inoltre,
l’Appaltatore stesso non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi
specie derivanti dai diritti o dalle facoltà che il Committente si è riservato.
Articolo 12 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPALTO, CONOSCENZA DEL
PROGETTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INFLUENTI SUI PREZZI,
SOPRALLUOGO
1. La sottoscrizione del Contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione degli allegati allo stesso, della legge, dei regolamenti
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.
2. L’Appaltatore, con la presentazione dell’offerta, conferma di avere acquisito piena
conoscenza delle tipologie di interventi standard, degli schemi tecnici, degli impianti, della
natura dei luoghi (comprese le caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrologiche), delle
condizioni locali (inclusi vincoli ecologici e ambientali), degli eventuali vincoli e/o oneri
derivanti da lavori su impianti in esercizio od in prossimità di impianti in esercizio e di ogni
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 12/31
altro elemento suscettibile di influire sul costo dei Lavori (strade di accesso, cave, discariche,
permessi, etc.).
Rinuncia pertanto a qualsiasi richiesta di indennizzi o compensi di sorta per eventuali difficoltà
nell'esecuzione dei lavori derivanti dalle caratteristiche del progetto e/o dalle condizioni
ambientali.
3. La sottoscrizione del Contratto da parte dell’Appaltatore, così come dei singoli Contratti
Applicativi, implica la conoscenza, non solo di tutte le norme generali e particolari che li
regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che potranno presentarsi nell’esecuzione dei
lavori. L’Appaltatore ha quindi l’obbligo di condurre tutti gli accertamenti relativi alle
situazioni locali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’area in cui si svolgono i lavori,
le vie di accesso, la presenza di corsi d'acqua nelle vicinanze, la soggezione agli Enti proprietari
delle strade, le eventuali imposizioni dei proprietari delle aree su cui potranno essere montate
le installazioni di cantiere ed eseguite le opere provvisionali; la soggezione agli Enti Proprietari
dei servizi pubblici e privati interrati, entro i limiti dei luoghi dove potranno essere eseguiti i
lavori; i luoghi delle discariche autorizzate ed in genere di tutte le circostanze generali e speciali
che possano aver influito nella valutazione dei prezzi, compresi i rischi dell’Appaltatore. Per
tutte le condizioni sopra riportate all’Appaltatore non sarà riconosciuto alcun compenso
aggiuntivo oltre ai prezzi contrattuali.
4. Per la partecipazione alla procedura in esame non è obbligatorio lo svolgimento del
sopralluogo dei luoghi dove verranno eseguite le lavorazioni; Tuttavia, i concorrenti possono
richiedere di effettuare il sopralluogo secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
Articolo 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI
CREDITI
1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. L’eventuale cessione ad altri soggetti del credito vantato da parte della Contraente nei
confronti della Committente sarà disciplinato dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
CAPO II ESECUZIONE – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E
GARANZIE
Articolo 14 - STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI
APPLICATIVI
1. L’Accordo Quadro verrà stipulato nei termini e nelle modalità indicati dalla Committente
una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva. In ogni caso, salvo espresso
differimento concordato con la Contraente, la stipula avverrà entro 60 giorni da quando
l’aggiudicazione diviene efficace.
2. Il mancato rispetto dei termini indicati dalla Committente comporta l’assoggettamento
della Contraente ad una penale nella misura dello 0,01% del valore dell’Accordo Quadro.
3. Nel caso in cui l’Accordo Quadro non venga sottoscritto per fatto della Contraente, la
Committente è in facoltà di revocare l’aggiudicazione e incamerare la cauzione.
4. Nel caso in cui non si addivenga alla stipula per fatto della Committente, la Contraente può
sciogliersi da ogni impegno con atto comunicato alla Committente senza aver diritto ad alcun
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 13/31
rimborso, risarcimento o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza di cui all’Articolo 8, commi 4 e 5 del
Capitolato Speciale di Appalto – Parte tecnico/prestazionale, l’aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori,
comprese quelle sostenute per le opere provvisionali.
5. I termini di durata dell’Accordo Quadro decorrono dal momento della consegna dei lavori
relativi al primo contratto applicativo.
6. In caso di urgenza, l’Accordo Quadro può essere stipulato, sotto condizione risolutiva,
anche in assenza della documentazione antimafia. In tali casi, l’accertamento, nel corso
dell’esecuzione del contratto dell’esistenza di condizioni ostative alla stipula del contratto,
costituisce causa di risoluzione del contratto.
7. I singoli contratti applicativi saranno stipulati secondo modalità e termini indicati di volta
in volta dalla Committente, ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto –
tecnico/prestazionale.
Articolo 15. NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Nell’esecuzione delle opere il Contraente è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme
stabilite negli atti contrattuali.
2. Nell’esecuzione dei lavori il Contraente è, altresì, obbligato ad osservare ed a fare osservare
dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro.
3. La Contraente è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che
penale, derivante dall’inosservanza o dall’imperfetta osservanza delle norme di cui ai
precedenti commi, anche se tali inadempienze derivano da carenze del progetto o di ogni altro
elaborato che sia stato approvato dalla Committente.
4. Ordine da tenersi nell’avanzamento dei lavori:
Il Contraente ha la facoltà di sviluppare i lavori, nel rispetto del cronoprogramma dei singoli
Contratti Applicativi, nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti
nei termini stabiliti. Tuttavia, la Committente si riserva il diritto di prescrivere, durante il
corso dei lavori, l’esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole
termine, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che il
Contraente possa rifiutarsi ed avanzare pretese di particolari compensi
5. Autorizzazione della Committente all’esecuzione delle opere:
Nel corso dell’esecuzione dei lavori il Contraente dovrà provvedere con la necessaria
tempestività alla verifica, per ciascuna opera, delle indicazioni degli elaborati del progetto ove
previsto, integrandoli, ove occorra, con i necessari disegni ed elaborati senza che possa
pretendere alcunché ad alcun titolo per tale attività di integrazione che si intende completamente
remunerata in ragione del prezzo offerto in sede di gara.
6. Lavori eseguiti ad iniziativa del Contraente:
Qualora il Contraente, di propria iniziativa e senza opposizione della Direzione dei lavori,
esegua lavori od impieghi materiali di dimensioni eccedenti o di lavorazione più accurata o di
maggior pregio rispetto a quelli approvati od autorizzati, e sempre che la Committente accetti
le opere così come eseguite, non avrà diritto ad alcuno aumento di prezzi e comunque ad alcun
compenso, quali che sono i vantaggi che possano derivare alla Committente stessa, ed i
materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualità previste.
7. Ordini della Committente e degli Organi di Direzione:
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 14/31
Tutti gli ordini della Committente e degli organi di Direzione dovranno risultare esclusivamente
da atti scritti; sono nulli gli ordini verbali.
Articolo 16 – Omissis
Articolo 17. MANTENIMENTO E CUSTODIA DEL CANTIERE
1. È a carico e a cura del Contraente la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Committente e ciò anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino all'affidamento in consegna dell'opera da parte della
Committente.
2. Sono inoltre a carico del Contraente la guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte,
con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le
cose della Committente. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere
pubbliche, il Contraente dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare
giurata.
Articolo 18. Omissis
Articolo 19. SOSPENSIONI E PROROGHE
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali
impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore
dei lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause che
hanno determinato la sospensione degli stessi. In tal caso, l’Appaltatore non ha diritto ad alcun
compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze
speciali rientrano le sospensioni determinate dalla necessità di redigere varianti in corso
d’opera, ove queste siano riconducibili:
a) ad esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) a cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del procedimento ovvero
all’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione, da cui possono derivare significativi miglioramenti nella qualità
dell’opera;
c) alla presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d’opera o a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale,
sempreché si tratti di situazioni non prevedibili al momento della stipula del Contratto;
d) ai casi stabiliti dall’art. 1664, comma 2, cod. civ., non prevedibili al momento della stipula
del Contratto.
Non rientra tra le circostanze speciali di cui al presente comma, l’ipotesi in cui la sospensione
sia stata dovuta alla redazione di una perizia di variante per errore progettuale.
In ogni caso, la durata della sospensione deve essere adeguata alla complessità e all’importanza
delle modifiche da introdurre nel progetto.
2. In caso di pubblico interesse o necessità, il Responsabile del procedimento ordina la
sospensione dei lavori. In tale ipotesi, qualora la sospensione sia disposta per un periodo di
tempo che, in una sola volta, o nel complesso, se a più riprese, superi un quarto della durata
complessiva prevista per l’esecuzione della singola commessa di lavori, e in ogni caso i sei
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 15/31
mesi, l’Appaltatore può chiedere lo scioglimento del Contratto senza alcuna indennità; qualora
il Committente si opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, a decorrere dalla
data, successiva ai predetti termini, in cui è pervenuta al Committente la suddetta richiesta di
scioglimento del Contratto. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore negli altri casi.
3. Il Committente è in facoltà di disporre una o più sospensioni dei lavori per cause diverse da
quelle di cui ai primi due commi del presente articolo, per un periodo che, in una o più riprese,
non può superare un decimo della durata del Contratto senza che l’Appaltatore abbia diritto ad
alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.
4. La sospensione, disposta ai sensi dei primi due commi del presente articolo, permane per il
tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell’esecuzione
delle prestazioni contrattuali.
L’Appaltatore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione disposta
ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, ovvero qualora ritenga che siano stati superati i
limiti di durata indicati ai precedenti commi 2 e 3, senza che i lavori siano ripresi, può diffidare
per iscritto il Committente affinché ne disponga la ripresa. La diffida, ai sensi del presente
comma, costituisce condizione necessaria perché l’Appaltatore possa iscrivere riserva ai sensi
e nei modi di cui al successivo art. 28 del presente Capitolato, qualora intenda far valere
l’illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Salva diversa previsione contrattuale, qualora il regolare svolgimento dei lavori sia impedito
solo parzialmente, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre viene
disposta - dandone atto in apposito verbale - la sospensione parziale dei lavori non eseguibili.
Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali dei lavori, si applicano le disposizioni
di cui ai precedenti commi in relazione alle cause che hanno determinato la sospensione
medesima.
6. Nel caso di sospensione parziale, l’eventuale proroga del termine per l’ultimazione dei lavori
verrà concordata in contraddittorio tra le parti. In caso di mancato accordo, la durata della
proroga verrà stabilita dal Direttore dei lavori, salvo il diritto dell’Appaltatore di apporre,
limitatamente all’entità della proroga medesima, riserva ai sensi e secondo i termini di cui
all’art. 28 del presente Capitolato.
7. In ogni caso di sospensione dei lavori, il Direttore dei lavori, alla presenza dell’Appaltatore,
redige il verbale di sospensione dei lavori indicando le ragioni che ne hanno determinato
l’interruzione. Il verbale è inoltrato al Responsabile dell’esecuzione dei lavori entro cinque
giorni dalla sua redazione.
Il verbale di sospensione, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore, contiene
l’indicazione di elementi e circostanze rilevanti per la successiva verifica della fondatezza delle
pretese dell’Appaltatore, quali, a titolo esemplificativo:
a) lo stato di avanzamento dei lavori;
b) le lavorazioni la cui esecuzione è sospesa;
c) le cautele da adottare affinché, alla ripresa delle attività, le lavorazioni sospese possano
essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri per il Committente;
d) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione, dando eventuali disposizioni necessarie al fine di contenere macchinari e mano
d’opera nella misura strettamente necessaria ad evitare danni alle opere già eseguite e facilitare
la ripresa dei lavori.
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 16/31
8. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei lavori dispone visite di cantiere ad
intervalli di tempo non superiori a 90 giorni, durante le quali accerta le condizioni delle opere
realizzate e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti ed
emana, ove occorra, le necessarie disposizioni allo scopo di contenere macchinari e mano
d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare
la ripresa dei lavori.
9. La sospensione dei lavori, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili
all’Appaltatore, comporta il differimento del termine per l’ultimazione dei lavori per un numero
di giorni pari a quello del periodo di sospensione.
Nell’ipotesi di sospensione parziale, ai sensi del precedente comma 5 del presente articolo, il
differimento del termine per l’ultimazione dei lavori è stabilito in misura pari ad un numero di
giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei
lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori che si
sarebbero dovuti realizzare nel periodo di durata della sospensione parziale secondo il
cronoprogramma ove esistente ovvero l’Ordine di lavoro.
10. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Committente per cause diverse da
quelle stabilite dal presente articolo, salva diversa previsione contrattuale, sono considerate
illegittime e danno diritto all’Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti, ai sensi
dei successivi commi 11 e 12 del presente articolo.
11. Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dal Committente per cause diverse da
quelle stabilite dai commi 1 e 2 del presente articolo e fermo quanto previsto dal comma 3 del
medesimo articolo, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato,
ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. e salva diversa disposizione contrattuale, secondo i seguenti
criteri:
a) le spese generali sono determinate nella misura pari al 6,5% (sei virgola cinque per cento)
dell’importo contrattuale, al netto delle spese generali stesse e dell’utile di commessa,
rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di
impresa, nella misura pari agli interessi computati, per tutta la durata della illegittima
sospensione, sulla percentuale del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto
dell’utile di commessa e commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti
rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera
accertati dal Direttore dei lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui previsti dalle
vigenti norme fiscali.
Ai soli fini del presente articolo, le spese generali sono presuntivamente determinate nella
misura del 13% (tredici per cento) dell’importo di Contratto; l’utile di commessa è
presuntivamente determinato nella misura del 10% (dieci per cento) della sommatoria dei
costi e delle spese generali.
12. Al di fuori delle voci elencate al precedente comma 11 del presente articolo, sono ammesse,
a titolo di risarcimento, ulteriori voci di danno solo se dettagliatamente documentate e
strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
13. In ogni caso, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori nel termine previsto dal contratto,
o in quello diverso risultante dalle proroghe concesse in caso di sospensione dei lavori. Qualora
l’Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 17/31
previsto, può chiedere una proroga. La proroga va richiesta per iscritto almeno 60 giorni prima
della scadenza contrattuale; sull’istanza decide il Responsabile del procedimento, sentito il
Direttore Lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento. La concessione della proroga non
pregiudica i diritti spettanti all’Appaltatore per l’eventuale imputabilità del ritardo a fatto della
Stazione appaltante.
14. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo, nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla D.L.
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l’esecuzione di accertamenti integrativi che il Contraente ritenesse di dover effettuare per
l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico del Contraente comunque
previsti dal capitolato speciale d'appalto;
f) le eventuali controversie tra il Contraente e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra il Contraente e il proprio personale dipendente;
h) gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
15. In ogni caso, l’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna
indennità, qualora i lavori non siano ultimati nel termine contrattuale, o in quello diverso
risultante dalle proroghe concesse, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante,
qualunque sia il maggior tempo impiegato per l’ultimazione stessa.
Articolo 20 - VARIANTI
1. La committente, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 1 e 2 del Codice, è
in facoltà di ordinare per iscritto, con apposito ordine del Direttore Lavori, varianti al progetto
originario. Le varianti possono anche disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura
inferiore a quanto previsto nel progetto originario.
2. Nessuna variante al progetto può, per qualsiasi ragione, essere eseguita dall’Appaltatore in
assenza del preventivo ordine scritto della Committente.
3. Fermo rimanendo quanto previsto al precedente art. 15, comma 6, nel caso in cui
l’Appaltatore esegua varianti al progetto in assenza dell’ordine della Committente, il Direttore
dei lavori può ordinare la rimessione in pristino a cura e spese dell’Appaltatore stesso che non
può vantare alcun tipo di pretesa per compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti in
variante.
4. Qualora le varianti di cui al comma 1 non comportino un aumento o una diminuzione delle
opere in misura superiore ad un quinto dell’importo contrattuale, l’Appaltatore è tenuto ad
eseguire i lavori ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto.
5. Nel caso in cui la variante superi l’importo di cui al comma 4, l’Appaltatore può recedere
dal Contratto, avendo diritto al pagamento dei lavori eseguiti.
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 18/31
6. Nel caso in cui l’importo contrattuale rientri nei limiti di cui al comma 4, la perizia di variante
è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore deve sottoscrivere per
accettazione. Nel caso in cui l’importo della variante ecceda il limite di cui al comma 4, la
perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto, sottoscritto anch’esso
dall’Appaltatore per accettazione.
7. Nel caso di variante in aumento, ove necessario, le Parti concordano un nuovo termine per
l’ultimazione dei lavori.
8. Ferma l’impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto di
appalto, qualora le variazioni comportino modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio
economico all’Appaltatore, è riconosciuto allo stesso un equo compenso, comunque nei limiti
di un quinto dell’importo contrattuale. Si considera notevolmente pregiudizievole la variazione
di quantità di un singolo gruppo di lavorazioni omogenee che superi il quinto della
corrispondente quantità originaria. Nel caso in cui l’Appaltatore dissenta sulla misura del
compenso, è iscritta in contabilità la somma offerta dalla Committente, salvo il diritto
dell’Appaltatore di iscrivere idonea riserva.
9. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trova applicazione l’art. 106
del Codice.
Articolo 21 - SUBAPPALTO
1. Il subappalto è ammesso per tutte le categorie di lavori oggetto del presente appalto, alle
condizioni e con i limiti previsti dall’articolo 105, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è ammesso
alle condizioni previste nel citato articolo. La stessa norma trova integrale applicazione per
quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo.
2. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.
3. L’Appaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad osservare gli stessi prezzi
unitari risultanti dall’aggiudicazione. L’Appaltatore è inoltre tenuto a rispettare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile
in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono al Committente prima del dell’inizio dei lavori la documentazione
di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed
infortunistici, nonché la copia del piano di sicurezza laddove questo è previsto. L’appaltatore
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante verifica
l’effettiva applicazione di quest’ultimo obbligo ai sensi dell’art. 105, comma 14 del Codice,
L’appaltatore è altresì responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte
di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
4. La committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, ad esclusione dei casi
previsti all’art. 105, comma 13 del Codice.
5. Ad esclusione di quanto previsto nel precedente comma 4, l’appaltatore è tenuto a fornire
alla Committente, entro 20 giorni dal pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle
fatture quietanzate relative al pagamento dei subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di
garanzia. L’affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente alla
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 19/31
committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
6. Qualora l’appaltatore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei
lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato
dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell’appaltatore
limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura
accertata dal direttore dei lavori.
7. In caso di inadempienza contributiva o retributiva da parte del subappaltatore, trova
applicazione l’art. 17, commi 2 e 3 del Capitolato Speciale di Appalto – Tecnico prestazionale.
8. La risoluzione del contratto di subappalto comporta per l’Appaltatore, ove qualificato per
l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l’assunzione diretta delle relative attività senza
alcun onere aggiuntivo per la Committente. In tale caso, l’Appaltatore non ha diritto ad alcuna
pretesa di indennizzo, risarcimento o spostamento dei termini contrattuali.
9. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti deve essere prevista, a pena di
nullità del Contratto stesso, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. In ogni caso, l’appaltatore
è tenuto a comunicare al committente per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione del
contratto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati e con l’espressa dichiarazione che sono rispettate le disposizioni di cui alla
legge n. 136/2010.
10. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
Articolo 22. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. Tutto il personale tecnico, gli operai specializzati e qualificati dovranno essere muniti di
attestato da parte del Datore di Lavoro di essere “persone formate ed esperte” o “persone
avvertite” ai sensi della Norma CEI 11-27 e CEI EN 50110 in materia di lavori su, con ed in
prossimità di impianti elettrici, nello specifico oggetto dell’appalto.
2. Il Contraente è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, il Contraente si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano il Contraente anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni del Contraente stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime il Contraente dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti
della Committente;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 20/31
3. In caso di inadempienza contributiva o retributiva da parte dell’Appaltatore, trova
applicazione l’art. 17, commi 2 e 3 del Capitolato Speciale di Appalto – Tecnico prestazionale.
4. L’Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni di cui alla L. 68/1999 e s.m.i. sulle
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione.
CAPO III - CAUZIONI – GARANZIE - ASSICURAZIONI
Articolo 23 - DANNI DI FORZA MAGGIORE E RESPONSABILITA’ DEL
CONTRAENTE
1. La Committente non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare al
Contraente, ai suoi dipendenti o a terzi nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto,
ivi compresi i danni per forza maggiore.
2. Il Contraente, quale esecutore delle opere, è responsabile della perfetta realizzazione dei
lavori nel loro complesso ed in ogni loro parte. Il Contraente dovrà demolire e ricostruire,
ovvero modificare, a proprie spese, le parti di opere che non risulteranno perfettamente
rispondenti alle condizioni tecniche e funzionali prescritte nel Capitolato Speciale e negli altri
atti contrattuali per difetti di esecuzione e sarà tenuta al risarcimento dei danni provocati. È
obbligo del Contraente adottare, di propria iniziativa ed a proprie spese, nell'esecuzione dei
lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e del
personale addetto alle lavorazioni e dei terzi e per evitare qualsiasi danno alle opere in
costruzione o costruite, all’ambiente e ai beni di proprietà altrui. Rimane, pertanto, stabilito che
esclusivamente e direttamente sul Contraente ricadrà ogni più ampia responsabilità, sia civile
che penale, per ogni incidente o danno che abbia a verificarsi, per qualsiasi causa, per fatto
proprio o dei suoi dipendenti, nel corso dei lavori, o in dipendenza di essi, alle persone, anche
se estranee al lavoro e compresi i dipendenti del Committenti o persone da esso nominate, ed
alle cose, anche di proprietà del Committente, qualora: a) non dimostri di aver adottato ogni
provvedimento prescritto dal presente Capitolato e dal Contratto o previsto da leggi,
regolamenti, istruzioni e prescrizioni, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle
circostanze e teso ad impedire l’evento, o ad evitare il danno; b) non provi che il danno non
poteva essere in alcun modo da lui evitato.
3. Da tale responsabilità si intende, quindi, sollevato il personale preposto dalla Committente
alla Direzione ed alla sorveglianza dei lavori i cui compiti e responsabilità sono quelli previsti
nel Regolamento. Il Contraente è, inoltre, responsabile di qualsiasi danno verso terzi derivanti
da manomissioni di opere o da occupazioni di aree pubbliche o private, anche se adibite
all’installazione dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori e si obbliga a tenere indenne e
sollevata la Committente da qualunque richiesta, azione o molestia che può derivare da terzi.
4. Il Contraente non potrà mai invocare ad esonero o ad attenuazione delle proprie
responsabilità, sia di quelle indicate nel presente articolo che di ogni altra responsabilità
derivante dall'osservanza delle norme del presente Capitolato Speciale e degli altri atti
contrattuali, l'approvazione da parte della Committente, dei disegni e l’accettazione dei calcoli,
la presenza nei cantieri del personale di direzione e di sorveglianza, l'accettazione di materiali
e di opere da parte della Committente stessa.
5. L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di
forza maggiore e nei limiti di seguito indicati. Nel caso di danni causati da forza maggiore
l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 21/31
difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
L’esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per
le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento
dei fatti. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori, al fine di
determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso, procede, redigendone
processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
6. In ogni caso, nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la
colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Resta esplicitamente
escluso il riconoscimento dei danni, anche se dovuti a causa di forza maggiore, agli scavi,
rinterri, attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di sostegno,
baracche e di ogni altra opera provvisionale, nonché ai materiali di costruzione approvvigionati
a piè d'opera.
Articolo 24 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
1. L’Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia
definitiva ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. La mancata costituzione della garanzia definitiva, di cui al primo comma del presente
articolo, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da
parte di Acqualatina S.p.A.; in tale caso, l’appalto sarà aggiudicato mediante scorrimento della
graduatoria definitiva approvata dalla commissione di gara.
3. In ogni caso la Stazione Appaltante, a tutela dei propri interessi, ha il diritto di disporre della
garanzia definitiva e di ogni altra somma comunque ancora dovuta all’Appaltatore, fermo
restando la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale per il risarcimento di quanto
eccedente l’importo della garanzia stessa.
4. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è onere dell’Appaltatore
l’accensione di una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori e contro la responsabilità civile per
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per una somma assicurata pari ad €
500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).
5. La copertura assicurativa della suddetta polizza decorrerà dalla data di consegna dei lavori e
cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
6. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell’Appaltatore non comporterà l’inefficacia della garanzia.
Articolo 25 - GARANZIE DELLE OPERE
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 22/31
1. Ferma restando l’applicabilità dell’articolo 1669 c.c. (garanzie per vizi o difetti) e dei termini
in esso previsti, l’Appaltatore garantisce la perfetta rispondenza delle opere ai requisiti
contrattuali ed alle disposizioni impartite in corso d'opera, nonché l'esecuzione a perfetta regola
d'arte e secondo la migliore tecnica di tutti i lavori relativi a parti e componenti, visibili e non,
che hanno concorso nelle relative fasi lavorative a realizzare le opere suddette.
2. Tutte le opere oggetto del Contratto saranno garantite per la durata di mesi 12 (dodici) dalla
data di certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni.
3. Le eventuali riparazioni in detto periodo saranno effettuate a cura e spese dell'Appaltatore,
che sarà comunque tenuto a riparare e rifondere, oltre ai danni causati durante l'effettuazione
dei lavori anche quelli che, ad opere ultimate, dovessero successivamente verificarsi in diretta
dipendenza di effettivi ed accertati difformità e/o vizi non rilevabili o non rilevati al momento
della presa in consegna delle opere, nel periodo di garanzia e/o in sede di collaudo.
4. Se durante il suddetto periodo di garanzia le opere si rendessero non utilizzabili a causa di
inconvenienti imputabili all'Appaltatore, la durata della garanzia suddetta sarà aumentata del
periodo complessivo di non utilizzo delle opere.
Articolo 26 - RINVENIMENTI
1. Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore che possano interessare la scienza, la storia,
l'arte e l'archeologia, l’Appaltatore dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento,
dandone immediatamente comunicazione alla Direzione dei Lavori ed adottando ogni
disposizione necessaria per garantire l’integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione.
I lavori potranno essere ripresi solo in seguito ad ordine scritto della Direzione dei lavori, nel
quale sia riportata, ove necessario, l'autorizzazione della competente Autorità, con l'osservanza
delle disposizioni e delle cautele che saranno imposte.
2. Fatta salva ogni diversa disposizione vigente in materia, spettano alla Committente tutti i
diritti sugli oggetti di valore e su quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte e
l’archeologia, eventualmente rinvenuti durante l’esecuzione dei lavori.
3. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutti gli oneri ed i costi derivanti dalle eventuali
prescrizioni delle competenti Autorità per la custodia e la conservazione dei beni di cui al
precedente comma.
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA – CONTABILIZZAZIONE,
LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Articolo 27 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
1. Nel caso di eventuali variazioni o addizioni al progetto, qualora non sia possibile applicare
i prezzi di cui all’elenco prezzi allegato al progetto stesso, si procederà alla determinazione di
nuovi prezzi, comprensivi del 13,65% per spese generali e del 10% per utili dell’Impresa,
applicando il ribasso offerto dall’Impresa in sede di gara.
2. Per la valutazione dei nuovi prezzi si procederà:
• desumendoli, se presenti, dall’elenco Prezzi Regionale (BURL);
• ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel contratto d’appalto;
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 23/31
• quando è impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
3. Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta da parte dell’Impresa.
4. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Impresa
ed approvati da Acqualatina prima di poter essere ammessi nella contabilità dell’appalto.
5. Ai prezzi unitari di cui sopra, comprensivi degli eventuali incrementi, sarà applicato il
ribasso offerto dall’Impresa in sede di gara.
6. I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata
dell’appalto.
7. In ogni caso, le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate
nel senso che sia escluso dagli obblighi dell’Appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso
e che pure è necessario per la compiutezza dei lavori; i prezzi contrattuali, infatti, devono
ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per consegnare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione dei lavori, sia per
quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si
riferisce a lavori provvisionali ed all’approntamento delle attrezzature dei cantieri e mezzi
d’opera.
Articolo 28 - RISERVE
1. L’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e
contenuto ha l’onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel
primo atto contabile successivo all’insorgenza dell’atto o del fatto che, a suo avviso, ha
determinato il pregiudizio.
L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che esso iscriva negli atti contabili.
2. L’Appaltatore ha, inoltre, l’obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare
le riserve anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al
verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.
Nel caso in cui l’Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro
il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell’astensione o nel rifiuto se ne fa
espressa menzione nel registro.
3. Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall’Appaltatore, si
intendono rinunciate.
4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la
precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute.
Qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione
della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il
termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennità e indicando con precisione l’ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le
ragioni di ciascuna domanda.
5. Qualora la contestazione dell’Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa
riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 24/31
di sospensione dei lavori ove l’Appaltatore ritenga la sospensione, fin dall’inizio, illegittima.
La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei
lavori e, non appena sia sottoposto all’Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel
conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei quindici giorni successivi alla
cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio.
Fermo restando quanto disposto dal presente comma, qualora ritenga che, per il suo perdurare,
la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l’Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza,
ad iscrivere riserva volta a far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale
di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto il Committente a
riprendere i lavori, ai sensi del quarto comma dell’art. 19 del presente capitolato.
6. Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione ed il Direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie,
l’onere per l’Appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della
predetta registrazione.
7. Le domande formulate dall’Appaltatore e riferite a fare valere pretese già oggetto di riserva
non possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse. In
ogni caso, l’importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 20% (venti per cento)
dell’importo contrattuale, incrementato dell’importo relativo ad eventuali varianti in corso
d’opera nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all’Appaltatore in aggiunta al
corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di risarcimento danni.
In alcun caso, le riserve possono avere per oggetto aspetti del progetto esecutivo predisposto
dal Committente o a cura dello stesso che siano stati oggetto delle attività di verifica secondo
quanto previsto dal Regolamento.
Articolo 29 - RIDUZIONE DEL PREZZO
1. Qualora in sede di verifica da parte del Committente si evidenziassero delle non conformità
tali da non compromettere la funzionalità dell’opera o delle lavorazioni effettuate ed in
particolare la qualità dell’acqua distribuita, la Direzione Lavori potrà comunque disporre
l’accettazione delle stesse, applicando una congrua riduzione del prezzo, adeguata alla minor
qualità del lavoro consegnato.
2. L'applicazione dei provvedimenti sopra esposti non limiterà in alcun modo le responsabilità
dell'Appaltatore derivanti dall'esecuzione delle opere.
Articolo 30 - REVISIONE PREZZI
1. Ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma 2, è esclusa qualsiasi revisione dei
prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Successivamente al primo anno di contratto, il prezzo del contratto è aumentato di una
percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di
inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
Articolo 31 - Omissis
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 25/31
Articolo 32 - LAVORI IN ECONOMIA
1. Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili devono essere
autorizzati ed eseguiti solo con ordine di lavoro della Direzione Lavori.
2. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con le modalità previste dall'art. 179
del regolamento D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
CAPO V – RISOLUZIONE E RECESSO
Articolo 33 - RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO, IRREGOLARITA’ E
RITARDO SUI TEMPI DI ESECUZIONE
1. Il Committente è in facoltà di risolvere il Contratto, anche parzialmente, in caso di grave
inadempimento degli obblighi attinenti allo stesso, tale da compromettere la buona riuscita delle
prestazioni.
2. Delle violazioni comportanti grave inadempimento risponde sempre e comunque
l’Appaltatore anche se le stesse derivino da fatti dolosi o colposi di terzi, della cui opera si
avvalga per l’adempimento delle prestazioni contrattuali.
3. Non appena venga a conoscenza di una violazione del tipo suddetto, il Committente
provvederà a darne tempestiva comunicazione all’Appaltatore, a mezzo lettera raccomandata
A/R.
4. L’Appaltatore, entro 15 (quindici giorni) dalla ricezione della lettera di contestazione, potrà
addurre le giustificazioni che riterrà opportune o, qualora possibile, eliminare le cause
dell’addebito contestato. Il Committente si riserva il diritto di valutare in maniera discrezionale
gli elementi acquisiti e di decidere insindacabilmente in merito alla prosecuzione o risoluzione,
anche parziale, del Contratto.
5. Il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale ed anticipata del
Contratto, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, senza bisogno di
preavviso o messa in mora e, senza che nulla possa pretendere l’Appaltatore per tale decisione,
oltre che negli altri casi previsti dalla disciplina vigente, dal presente Capitolato o dal Contratto,
qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti inadempimenti dell’Appaltatore o accadimenti:
a) cumulo da parte dell’Appaltatore di una somma di penalità superiore al 10% dell’importo
del Contratto;
b) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento
definitivo che disponga l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs n. 159
del 2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati tali
da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi
del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati al Contratto;
c) sia intervenuta un’informativa prefettizia ai sensi della vigente disciplina antimafia;
d) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi
dell’art. 9, comma 2 lettere a), b) e c) del d.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231;
e) qualora sia stata nei confronti dell’Appaltatore accertata la grave inosservanza dei piani di
sicurezza, ovvero degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi
compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali previste dalle
vigenti normative in materia di salute dei lavoratori e di tutela ambientale;
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 26/31
f) qualora vengano accertate violazioni agli obblighi stabiliti dal Protocollo di Legalità
sottoscritto tra Acqualatina e la Prefettura di Latina in data 12 aprile 2017;
g) qualora, da evidenze consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a
giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l’impresa aggiudicatrice;
h) ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti dell’impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 – bis c.p., 319 – ter c.p., 319 –
quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;
i) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o,
quando risulti accertato, il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;
j) cessazione di attività da parte dell’Appaltatore;
k) perdita dei requisiti indicati in sede di partecipazione alla gara;
l) utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero riscontrati
difettosi al collaudo;
m) accertamento di false dichiarazioni rese in fase di gara;
n) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.
136/2010;
o) affidamento, senza previa autorizzazione del Committente, in subappalto o a cottimo di tutto
o parte del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo;
p) violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Committente;
q) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei
lavori da parte dell’Appaltatore, entro il termine a tal fine fissato dal Committente ai sensi
dell’art. 8 del Capitolato tecnico - prestazionale;
r) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal
casellario informatico gestito dall'Osservatorio dei contratti pubblici.
6. Nei casi di cui ai punti g) e h) del precedente comma l’esercizio della potestà risolutoria da
parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale
Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della
Stazione Appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa
di cui all’art. 1456 cc, ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà
valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del
rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’appaltatore, ovvero per l’applicazione delle
misure di cui all’art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014.
7. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Impresa Appaltatrice ha diritto soltanto al
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
al Committente dallo scioglimento del contratto e degli eventuali ulteriori danni diretti ed
indiretti subiti.
Articolo. 34 - EFFETTI E DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE
1. La risoluzione del Contratto obbliga l’Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in ogni
caso alla data specificata con apposita lettera inviata all’Appaltatore a mezzo raccomandata
ovvero via pec, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso dei cantieri nello stato di
fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcunché.
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 27/31
In caso di ritardo dell’Appaltatore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna
e per la immissione in possesso dei cantieri, l’Appaltatore è tenuto al pagamento della penale
giornaliera prevista all’art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto – tecnico prestazionale, salvo
risarcimento del maggior danno.
2. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la propria determinazione di risolvere il
Contratto, stabilisce con un preavviso che non può essere inferiore a dieci giorni, il giorno per
lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavori già oggetto di
esecuzione, nonché l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in
consegna dal Committente.
La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate, l’inventario dei materiali, macchine
e mezzi di opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione
hanno luogo in contraddittorio con l’Appaltatore.
Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore non si presenti nella data stabilita dal Committente, le
operazioni di cui al presente comma hanno luogo con l’assistenza di due tecnici scelti tra i
professionisti iscritti all’albo dei consulenti del Tribunale del luogo di esecuzione dei lavori, i
cui onorari sono a carico dell’Appaltatore medesimo.
3. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, gli impianti di cantiere, le
opere provvisionali e i materiali a piè d’opera.
L’Appaltatore ha l’obbligo di ritirare i macchinari ed attrezzature e i mezzi d’opera di sua
proprietà che il Committente non intende utilizzare.
Il ripiegamento dei cantieri è a carico dell’Appaltatore, che dovrà provvedere, anche in più
riprese, secondo le disposizioni impartite dal Committente di volta in volta, previa
comunicazione scritta da eseguirsi con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni.
Qualora l’Appaltatore non vi provveda, le operazioni di ripiegamento saranno eseguite a cura
del Committente e con onere a carico dell’Appaltatore.
Il Committente, per tutto quanto acquisito ai sensi del presente articolo, dovrà riconoscere
all’Appaltatore un compenso calcolato per quanto possibile sulla base dei corrispettivi
contrattualmente pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una
valutazione di comune accordo, sulla base dei prezzi di mercato per beni uguali o simili.
4. Dal momento in cui il Contratto viene risolto, l’Appaltatore non ha diritto a percepire alcun
compenso fintanto che i lavori non siano completamente ultimati.
5. Sono a carico dell’Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese a qualsiasi titolo sostenuti, per
l’ultimazione dei lavori da parte di altra impresa.
Articolo. 35 – RECESSO DAL CONTRATTO
1. Il Committente è in facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia
lo stato di avanzamento lavori, con preavviso non inferiore a 30 giorni.
L'Appaltatore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori.
2. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore con lettera
raccomandata, senza che l’Appaltatore, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ.,
abbia nulla a che pretendere ad alcun titolo eccetto il pagamento, secondo i corrispettivi e le
condizioni di Contratto, delle prestazioni eseguite a regola d’arte e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Committente sono soltanto
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 28/31
quelli già accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione di cui al comma 1 del
presente articolo.
CAPO VI - NORME FINALI
Articolo 36 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
1. In caso di fallimento dell’appaltatore si applica l’art. 110 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
2. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di imprese, in caso di fallimento
dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trova applicazione l’art. 48, commi 17 e 18,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 37 - TASSE ED IMPOSTE
1. Tutte le spese, le tasse, le imposte per la stipula e la registrazione del Contratto di appalto
saranno a totale carico dell’Appaltatore.
2. Parimenti a carico dell’Appaltatore sono le spese per le copie del Contratto, dei documenti
e dei disegni di progetto.
3. I lavori in appalto sono soggetti ad I.V.A. e, pertanto, la registrazione del Contratto avverrà
a tassa fissa, ai sensi dell’art. 40 del DPR 131/86 e s.m.i.
Articolo 38 – TRATTAMENTO DEI DATI
1. Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, prendono atto e riconoscono di aver ricevuto
una completa e accurata informativa relativa al trattamento dei propri dati, nel rispetto delle
disposizioni a tal fine previste dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Ciascuna delle Parti potrà pertanto
in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., da intendersi
qui integralmente richiamato.
2. Inoltre, le Parti si danno atto che l’esecuzione del presente contratto comporterà da parte
della Committente il trattamento di dati relativi alla Contraente ed al suo personale dipendente
(i Dati). A tal proposito, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, la Contraente
presta il proprio consenso al trattamento dei Dati, limitatamente agli scopi connessi
all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 39 - ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE
1. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., l'Appaltatore prende atto che l'esecuzione delle
prestazioni è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente
nel periodo di durata dell'appalto.
2. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto, la
permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle
prestazioni previste dal contratto stesso.
3. L'Appaltatore si impegna, comunque a comunicare immediatamente alla Stazione
appaltante, ai sensi del del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., quanto di seguito riportato:
a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi
successivamente alla stipula del contratto nei riguardi della Società stessa ovvero dei
soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011;
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 29/31
b) ogni modificazione intervenuta relativamente alla rappresentanza legale e agli altri
soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011;
c) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento)
rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa
ai fini dell'art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187;
d) ogni altra comunicazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata
successivamente alla stipula del presente contratto.
4. L’Appaltatore, i subappaltatori e comunque tutti gli operatori economici che risulteranno
direttamente o indirettamente interessati alla realizzazione delle attività oggetto del presente
appalto prendono atto del Protocollo di legalità stipulato da Acqualatina SpA e dalla Prefettura
di Latina e si impegnano al suo integrale rispetto.
5. In particolare, la Contraente:
a) si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura,
di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa.
b) Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il
relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa dal contratto stesso, ai sensi
dell’art. 1456 cc ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317
del c.p.;
c) si impegna a fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi alle società ed alle imprese
sub-contraenti e sub – affidatarie interessate a qualunque titolo all’esecuzione delle
opere oggetto del contratto di appalto. Si impegna, altresì, a comunicare
tempestivamente ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo, pena l’applicazione
di una penale nella misura del 10% del valore del contratto o subcontratto o sub-
affidamento;
d) dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al sub
contratto o sub affidamento, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto o sub contratto o sub affidamento,
informazioni interdittive di cui all’art. 91 D.Lgs 159/2011 e s.m.i., ovvero la sussistenza
di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato
stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni al Prefetto sarà applicata a
carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale
nella misura del 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia
determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento
eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte
della Stazione Appaltante, del relativo importo delle somme dovute all’impresa in
relazione alla prima erogazione utile;
e) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione
al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 30/31
alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale:
f) dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio
previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Acqualatina SpA e la Prefettura –
UTG di Latina in data 12 aprile 2017.
Articolo 40 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Contraente riconosce espressamente a proprio carico l’obbligo di assicurare la tracciabilità
dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e, per effetto
della sottoscrizione del contratto assume espressamente tutti gli obblighi di cui alla predetta
Legge 136/2010 e s.m.i..
2. In applicazione dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Contraente è tenuto a comunicare
alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni
dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi; inoltre, in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati
dalla citata legge, dovrà essere riportato il Codice CIG relativo all’appalto.
3. Ai sensi dell’art. 26 del presente Capitolato Speciale, gli obblighi di tracciabilità devono
essere osservati anche dai subappaltatori e dai subcontraenti. Fatta salva ogni diversa previsione
contrattuale e/o della normativa applicabile, la Stazione Appaltante, mediante dichiarazione
unilaterale da eseguirsi con lettera A/R ha diritto di risolvere il contratto d’appalto e di
procedere all’esecuzione d’ufficio del medesimo qualora le transazioni siano state eseguite
senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., nel rispetto dell’art. 3 della Legge
136/2010 e s.m.i..
Articolo 41 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Ogni diritto dell’affidatario nascente dal presente contratto, decadrà con la risoluzione o la
decadenza della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 3,
2° comma, Titolo I della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.
2. La Committente adotta il modello di organizzazione, gestione e controllo disciplinato dal
D.Lgs. 231/2001. Tale modello è disponibile sul sito www.acqualatina.it; la Contraente con la
sottoscrizione del presente contratto dichiara di averne preso visione e di adeguarsi al modello.
CAPO VII - CONTROVERSIE
Articolo 42 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l’esecuzione delle
obbligazioni comunque assunte con il presente appalto.
2. Le parti si impegnano ad esprimere, con la migliore volontà, ogni tentativo di amichevole
composizione.
3. Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente in tema di contratti pubblici, eventuali
controversie che dovessero sorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione,
validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, tutte le
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono essere
Modulo
MO-15-TSV40
Capitolato speciale d’appalto – Parte
normativa - Lavori
Revisione d
Pagina 31/31
risolte in via transattiva nel rispetto delle norme del Codice Civile. L’accordo transattivo è
redatto in forma scritta a pena di nullità. Si applica l’art. 208 del Codice.
4. L'Appaltatore dovrà formulare le proprie motivate riserve entro i termini e nei modi indicati
all'art. 28 del presente Capitolato pena la decadenza di ogni eventuale diritto.
5. Tutte le riserve avanzate per le quali non si sia addivenuti ad una soluzione nel corso
dell’esecuzione del Contratto, verranno prese in esame al termine dello stesso.
6. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve, l’importo economico dell’opera possa variare in
misura sostanziale, e comunque compresa tra il 5% e il 15% dell’importo contrattuale, si applica
la procedura di accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice. Ove non si proceda all’accordo
bonario o l’accordo non venga raggiunto, trovano applicazione i commi 7 e 8 del presente
articolo.
7. Il foro competente per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica,
che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente
atto, sia in corso d’opera che al termine delle attività, con l’esclusione della competenza
arbitrale, sarà il foro di Latina.
8. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
9. Le parti convengono che l’oggetto del presente appalto sia regolato dalle norme
dell’Ordinamento giuridico italiano.