Schema di Contratto - regione.sardegna.it filenetto di Oneri Previdenziali e I.V.A. nella misura...
Transcript of Schema di Contratto - regione.sardegna.it filenetto di Oneri Previdenziali e I.V.A. nella misura...
COMUNE DI SANLURI (Provincia del Medio Campidano)
CONTRATTO DI APPALTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE DEI LAVORI,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZION E
DEI LAVORI DI “RECUPERO DI ALLOGGI DI EDILIZIA POPO LARE
DA ASSEGNARE A CANONE SOCIALE”.-------------------- ------------------
L'anno duemilanove addì ___ del mese di ___ in Sanluri nella Casa
Comunale.---------------------------------------------------------------------
1) – Ing. Pittiu Ignazio , nato a Cagliari il 12.05.1962, che interviene nel
presente atto giusto provvedimento del Sindaco n° _ __ del ___, il quale
agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art.
107, 3°comma, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Codice
Fiscale del Comune n° 82002670923.----------------- -------
2) – ___, nat_ a ___ il ___ residente a ___ in Via ___, il quale interviene
in nome e per conto ____ con sede in ___, Via ___ - Codice Fiscale n°
___, nella sua qualità di Legale Rappresentante.-------------------------------
Tutti i comparenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui
identità personale e rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono
accertato a termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e
costituiti per stipulare il presente contratto.-------------------------------------
---------------------------------------PREMESSO--------------------------------------
- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del
____________, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati
definitivamente, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18-8-
2000, n. 267, il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo
2007/2009 e l’elenco annuale dei lavori pubblici relativo all’anno 2007,
secondo le procedure approvate con il citato D.M. 9-6-2005 n. 1021/IV,
nei quali figura anche la realizzazione dei lavori pubblici indicati in
oggetto per un importo presunto complessivo di €. 2.202.422,00;---------
- CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
Comunale n° ___/GEN. del ____ veniva indetta Proced ura Aperta per
l’affidamento in appalto dell’incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un polo
culturale integrato e dell’alta formazione, approvando nel contempo il
Bando Avviso di Gara, il Capitolato d’Oneri e lo Schema di Contratto;----
- CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
Comunale n° ___/GEN. del _______, si approvava il v erbale di Gara
mediante Procedura Aperta, tenutasi a far data dal ____, dal quale
risulta aggiudicataria dell’appalto ___, ___, ___, preventivamente
qualificata ai sensi delle vigenti disposizioni normative, il/la quale ha
offerto un importo netto di €. ______________ (diconsi Euro ___) al
netto di Oneri Previdenziali e I.V.A. nella misura stabilita dalla Legge,
pari all’applicazione del ribasso percentuale del _________ % sul
prezzo posto a base di gara, come risulta dal relativo Verbale di Gara in
data _______;-------------------------------------------------------------------------
CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
Comunale n° ___/GEN. del ___ si provvedeva all’aggi udicazione
definitiva dell’appalto a ___, ___, ___.---------------------------------------------
- CHE la sopra costituita ___ ha provveduto all’impegno di presentare
la garanzia ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. dalla
data di approvazione del progetto esecutivo, mediante una polizza di
responsabilità civile professionale (prestata per un massimale non
inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati) per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata
dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.--------------------------------------------------------------------------------
- CHE sono state espletate le formalità amministrative relative alla
pubblicità degli estremi di aggiudicazione ai sensi delle vigenti
disposizioni normative, e che si è provveduto all'acquisizione di tutta la
documentazione occorrente, così come era stato indicato nel bando
relativo alla gara di appalto;-----------------------------------------------------------
- CHE è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale
contratto la reciproca volontà di obbligarsi.---------------------------------------
------------SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESS O------------
Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO - Il Comune di Sanluri, qui
rappresentato dall’Ing. Ignazio Pittiu, concede in appalto a ____, che
come sopra rappresentata, accetta, l’incarico per la progettazione
definitiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di “Recupero di alloggi di edilizia popolare da
assegnare a canone sociale”, secondo le prescrizioni tecniche di cui al
Progetto Preliminare e alle disposizioni del Capitolato d’Oneri e
Condizione, nonché a quelle stabilite dal presente contratto.
L’intervento è inserito nel Programma dei Lavori Pubblici del Comune di
Sanluri 2009/2011 – con il numero _______ per l’importo complessivo
di €. 2.202.422,00 L’opera fruisce di contributo R.A.S.di €. ___,__. Le
cifre sopra riportate sono indicative e le stesse potranno subire
variazioni dovuti a maggiori o minori disponibilità finanziare
dell’Amministrazione appaltante,soprattutto in relazione al contributo
richiesto. Il soggetto che è risultato aggiudicatario dell’incarico (d’ora in
avanti indicato per brevità come “aggiudicatario”) dovrà svolgerlo con le
modalità stabilite nei successivi punti del presente Contratto.
L’aggiudicatario dovrà aver verificato tutta la documentazione ritenuta
utile allo svolgimento dell’incarico, fornitagli dal Comune di Sanluri
committente (d’ora in avanti indicato per brevità “committente”), si
assume la responsabilità per il suo utilizzo. Sono comprese nella
prestazione tutte le attività amministrative e procedurali del caso quali:
le necessarie indagini, pratiche amministrative, rilievi, ricerche, iter di
acquisizione della autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs.
22.1.2004 n. 42 e dei pareri di organi ed enti interessati (Servizio Igiene
Pubblica, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ecc.).-----------------------
Sono altresì comprese tutte le verifiche presso i soggetti erogatori di
pubblici servizi e i rapporti con eventuali privati comunque interessati o
coinvolti dal progetto, nonché l’onere di intrattenere i rapporti con gli
enti competenti al fine del sollecito ottenimento di tutti gli atti abilitativi.
Art. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’INTERVENTO - L’intervento
si riferisce a edificio ubicato nella
______________________________________, relative aree limitrofe
pertinenziali, come descritto nel progetto preliminare.-------------------------
Art. 3 – IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’INTEVENTO,
IMPORTI PARZIALI, CLASSI E CATEGORIE - L’importo presuntivo dei
lavori a base d’asta ammonta a €. 1.650.000,00 ottenuto conglobando
tutte le prestazioni nell’unica categoria (Classe I, Categoria D). Salvo
diverse direttive dell’Amministrazione committente, l’importo
complessivo stimato dell’intervento (€. 2.202.422,00) costituisce il limite
di spesa invalicabile entro il quale deve essere eseguito il progetto.------
Art. 4 – IMPORTO DEL CORRISPETTIVO A BASE D’APPALTO
Il corrispettivo complessivo del contratto ammonta a €. ____, al netto
degli oneri previdenziali e dell’I.V.A., ed è ripartito nei seguenti
corrispettivi netti parziali stimati:
- €. _________ per la progettazione definitiva;----------------------------------
- €. _________ per la direzione dei lavori;----------------------------------------
- €. _________ per la contabilità e misura;-------------------------------------
--- €. ________per il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione;-------------------------------------------------------------------------------
così come risultante dallo Schema di Parcella che, anche se non
materialmente allegato al presente Contratto, ne fa parte integrale e
sostanziale.-------------------------------------------------------------------------------
Il corrispettivo a base d’appalto è stato determinato con riferimento alla
tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell’ingegnere e
dell’architetto approvata con Legge n. 143 del 02.03.1949, così come
modificata dal D.M. del 04.04.2001. Sono state applicate, all’importo
della classe e categoria sopra specificata, ai fini della progettazione
definitiva e della direzione lavori, le aliquote desunte dalla tabella A,
con applicazione dei parziali desunti dalle tabelle B e B1 e le aliquote
desunte dalla tabella B2 allegate al D.M. 04.04.2001.-------------------------
Per gli onorari relativi alla misura e contabilità è stata utilizzata la
Tabella E allegata alla Tariffa degli Ingegneri ed Architetti - Legge
143/1949.----------------------------------------------------------------------------------
Non trovano applicazione le maggiorazioni di cui all’Art. 17 e della Tab
E. della Legge 02.03.1949, n° 143.----------------- --------------------------------
All’importo come sopra determinato, qualora l’Amministrazione non
fornisca gli elementi dimensionali in formato cartaceo, andranno
aggiunti gli onorari per i rilievi planoaltimetrici dei fabbricati e delle aree
pertinenziali oggetto d’intervento. Gli onorari per i rilievi verranno
desunti dalle Tabelle B3.1 e B3.2 del D. M. 4 Aprile 2001.-------------------
Ai corrispettivi a base d’appalto così determinati, è stata applicata
inoltre la percentuale di rimborso spese, calcolata per interpolazione
lineare come stabilito dall’art. 3 del D.M. del 04.04.2001, in funzione
dell’importo complessivo presunto dell’intervento; sono espressamente
escluse ulteriori spese, anche se documentate.---------------------------------
Agli onorari e alle spese così calcolati, per singola prestazione, è stato
applicato il ribasso di aggiudicazione, presentato in sede di gara.---------
Gli importi come sopra determinati, sia per la fase di progettazione che
per la fase di esecuzione, sono comprensivi degli oneri per lo
svolgimento della pratica presso i Vigili del Fuoco competenti fino
all’ottenimento del definitivo Certificato di Prevenzione Incendi.------------
Le aliquote base e integrative applicate per la determinazione dei
corrispettivi a base d’appalto relativamente alla progettazione, e agli
adempimenti sulla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex
D. Lgs. 81/2008 sono illustrate nel prospetto denominato “Prospetto
applicazione aliquote per il calcolo degli onorari” che, anche se non
materialmente allegato al presente Contratto ne fa parte integrante e
sostanziale.-------------------------------------------------------------------------------
L’incarico, riconosciuto di normale complessità, senza specifiche
difficoltà, con elaborati in numero non superiore al normale, viene
conferito e accettato concordemente senza carattere di urgenza,
pertanto, stante l’assenza di tali prestazioni speciali, non si prevede
alcun incremento.-----------------------------------------------------------------------
Altresì, la presenza di competenze plurime e lo svolgimento di incarico
collegiale non comporterà alcun incremento dell’onorario come
calcolato nel caso di professionista singolo.-------------------------------------
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del Decreto Ministero della
Giustizia 4.4.2001 non è prevista alcuna maggiorazione per incarico
parziale.-----------------------------------------------------------------------------------
4.Bis – DISCIPLINA DELLE EVENTUALI VARIAZIONI DEGLI IMPORTI
PRESUNTI - Nel caso in cui, in conseguenza di direttive
dell’Amministrazione committente e/o di sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari, di cause impreviste e imprevedibili, l’importo
netto complessivo dell’intervento e/o gli importi netti parziali delle classi
e categorie di opere di cui si compone l’intervento medesimo dovessero
subire variazioni in più o in meno rispetto agli importi indicati al
precedente punto 3, il corrispettivo a base d’appalto sarà rideterminato
applicando i criteri sopra descritti, in funzione dei nuovi importi e delle
rispettive aliquote desunte dalla citata tabella A, con conseguente
adeguamento della percentuale per rimborso spese. Al corrispettivo
come sopra rideterminato verrà applicata la percentuale di ribasso
offerta dall’aggiudicatario in sede di gara. Nel caso in cui necessitino
occupazioni temporanee o espropriazioni, verrà applicata la tabella B5
allegata al Decreto 04.04.2001.-----------------------------------------------------
Art. 5 – ESPLETAMENTO DELL’INCARICO - Il presente incarico dovrà
essere espletato nell’osservanza delle vigenti disposizioni di Legge in
materia di lavori pubblici, nonchè nel rispetto degli impegni di seguito
stabiliti e delle direttive impartite dal Responsabile del Procedimento.
L’aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico,
in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione
professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento
professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.----------
Art. 5.1 - Progettazione Definitiva - Il progetto definitivo dovrà essere
redatto, nel rispetto delle specifiche regole e norme tecniche vigenti, in
maniera tale da individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi
necessari al fine del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed
approvazioni, ivi comprese le eventuali procedure espropriative. Esso
dovrà essere costituito dagli elaborati previsti dagli artt. 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34 del D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554 di seguito
elencati in via esemplificativa ma non esaustiva: elenco degli elaborati,
relazione descrittiva, relazione geologica, relazione geotecnica,
relazioni tecniche specialistiche, elaborati grafici nel numero e scale
opportune a descrivere le principali caratteristiche dell’intervento da
realizzare (stralcio dello strumento urbanistico generale, planimetria
d’insieme in scala non inferiore a 1:500, planimetrie in scala non
inferiore a 1:200), calcoli preliminari delle strutture e degli impianti,
disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, schema di
contratto e Capitolato Speciale d’Appalto, computo metrico estimativo,
quadro economico, piano di sicurezza e coordinamento, computo
metrico estimativo degli oneri della sicurezza, e dai documenti
necessari, indicati dal committente all’aggiudicatario, ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. In particolare dovranno
essere presentate n. 3 (tre) copie della documentazione relativa alla
pratica antincendio, n. 2 (due) copie della documentazione progettuale
relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche. Nel corso della
progettazione definitiva, ogni qualvolta venga richiesto dal
Responsabile Unico del Procedimento, l’aggiudicatario o, in caso di sua
indisponibilità per sole cause di forza maggiore, persona da lui
espressamente delegata, dovrà relazionare presso la sede del
committente sullo stato di avanzamento del progetto, esibendo anche
gli elaborati tecnici, descrittivi, grafici ed economici ed eventualmente
intervenire, quando richiesto dal committente, per illustrare il progetto ai
fini dell’ottenimento dei vari pareri o autorizzazioni. Il progetto definitivo,
completo di tutte le dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni
tecniche e di tutte le pratiche obbligatorie per ottenere le intese, i pareri,
le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di
cui alle vigenti norme, dovrà essere consegnato nel seguente numero
di copie cartacee: n. 5 (cinque) copie complete oltre a n. 3 (tre) copie,
se necessario, dei soli elaborati necessari all'ottenimento dei pareri od
autorizzazioni, da parte delle Amministrazioni competenti.-------------------
Dovrà essere prodotta una copia riproducibile, in formato elettronico sia
in versione modificabile che non modificabile, da firmarsi, ogni qualvolta
necessario, nelle copie eventualmente riprodotte a spese del Comune.-
Tutte le ulteriori copie cartacee eventualmente richieste saranno
compensate al prezzo di costo. Tutti gli elaborati dattiloscritti dovranno
essere rilegati nel formato UNI A4 e, analogamente, tutti gli elaborati
grafici dovranno essere ripiegati nel formato UNI A4. Tutti gli elaborati,
dattiloscritti e grafici, dovranno essere consegnati in apposite cartelle.
Art. 5.3 - Indicazioni generali sulla redazione degli elaborati progettuali -
Su tutti gli elaborati del progetto, per ciascuna delle fasi progettuali,
dovrà essere indicato esclusivamente il nominativo dei progettisti
incaricati. Nel caso venissero riscontrati, in qualsiasi momento e anche
dopo l’approvazione, nominativi e/o firme difformi a quelle dei
professionisti incaricati, l’aggiudicatario dovrà provvedere
immediatamente alla correzione degli elaborati. Il mancato rispetto di
tale disposizione si configurerà come inadempimento e darà luogo alla
risoluzione del contratto. Il progetto, in ciascuna delle sue fasi, dovrà
essere consegnato su supporto informatico CD – Rom, che dovrà
contenere:---------------------------------------------------------------------------------
- tutte le relazioni, ed il capitolato speciale d’appalto, e delle sue parti in
formato “testo”,---------------------------------------------------------------------------
- tutti gli elaborati grafici di tutte le categorie di lavoro in formato
Autocad versione compatibile con i supporti informatici in possesso di
questa Amministrazione;--------------------------------------------------------------
- Il frontespizio degli elaborati dovrà indicare il nominativo del
Responsabile Unico del Procedimento. -------------------------------------------
Art. 5.4 - Norme da osservare per la direzione dei lavori - La Direzione
dei Lavori deve avvenire con l'osservanza del D.Lgs. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni. Occorre inoltre fare riferimento
alle disposizioni emanate dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici, di cui il Professionista incaricato dichiara di essere a
conoscenza, e conformare il proprio comportamento alle disposizioni
del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554 e ss.mm.ii., del D. M. LL. PP. 19
aprile 2000 n° 145 e ss. mm. ii. Vanno comunque ris pettate tutte le altre
norme vigenti per speciali categorie di opere, nonché le disposizioni e
gli indirizzi che vengono impartiti dal Responsabile Unico del
Procedimento e dal Responsabile del Settore Tecnico, per quanto di
propria competenza.--------------------------------------------------------------------
Art. 5.5 - Compiti in fase di esecuzione lavori - Con frequenza
quindicinale a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori il
direttore dei lavori compila e trasmette al Responsabile del
Procedimento una relazione nella quale si illustra l’andamento dei
lavori, in riferimento al cronoprogramma dei lavori approvato
(segnalandone eventuali ritardi etc). Il D.L. dovrà inoltre consegnare
contestualmente alla documentazione contabile, per ciascuno S.A.L.
emesso, copia del giornale dei lavori aggiornato alla data di emissione
del S.A.L.----------------------------------------------------------------------------------
Art. 5.6 - Risoluzione e rescissione dell'appalto, non esecuzione dei
lavori - Nei casi di risoluzione e rescissione dei contratti di appalto dei
lavori a termine delle vigenti disposizioni, spetterà al professionista una
aliquota delle competenze dovute, da commisurarsi all'importo
complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di quelli non eseguiti, fino
alla concorrenza dei quattro quinti dell'importo contrattuale di appalto. Il
relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte
dell’Amministrazione del collaudo dei lavori eseguiti. Nessun compenso
o indennizzo, tranne quanto eventualmente spettante a titolo di
rimborso di spese, spetterà al professionista nel caso che i lavori per
qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.-----------------------------------
Art. 5.7 - Perizie suppletive e di variante - Le varianti in corso d'opera
possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori,
esclusivamente secondo quanto disposto dal D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. e dal D.P.R. 554/1999 e ss.mm.ii. I titolari di incarichi di
progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni
appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione.
Nell’eventualità che in corso d’opera si rendesse necessaria
l’esecuzione di diversi e/o maggiori lavori non previsti nel progetto
originario, il Direttore dei Lavori redige con le modalità e con
l'osservanza del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni, la perizia suppletiva, la perizia di variante, ovvero la perizia
suppletiva e di variante completa di tutti gli elaborati che saranno
trasmessi all’Amministrazione in numero di copie cartacee non inferiore
a 3 oltre la copia in formato digitale secondo quanto sopra previsto. Gli
onorari, in tal caso, saranno calcolati considerando l’incarico di
progettazione esteso dall’importo originario al nuovo importo,
determinato sommando all’importo del progetto principale quello dei
nuovi lavori progettati. All’onorario così determinato sarà applicata la
detrazione dell’importo già corrisposto per la redazione del progetto
principale. Le competenze relative alla redazione di perizie suppletive e
di variante vengono liquidate dopo l’approvazione degli elaborati
presentati.---------------------------------------------------------------------------------
Art. 5.9 - Coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante
l’esecuzione dei lavori - Il professionista in qualità di coordinatore per la
sicurezza dei lavori durante l’esecuzione dell’opera, durante la
realizzazione dell’opera provvede a:-----------------------------------------------
a) Assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione
delle disposizioni contenute nei piani e delle relative procedure di
lavoro;--------------------------------------------------------------------------------------
b) Adeguare i piani di cui all’art. 12 e 13 e il fascicolo di cui all’art. 4
comma 1 in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche
intervenute;--------------------------------------------------------------------------------
c) Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi ,
la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro
reciproca informazione;----------------------------------------------------------------
d) Proporre al committente in caso di gravi inosservanze delle norme
del presente decreto, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi del cantiere o la risoluzione dei
contratti;------------------------------------------------------------------------------------
e) Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole
lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti
effettuati dalle imprese interessate;-------------------------------------------------
Con frequenza quindicinale a decorrere dalla data del verbale di
consegna dei lavori il coordinatore per l’esecuzione dei lavori trasmette
all’U.T. una relazione, attestando la regolarità dell’esecuzione dei lavori
nel rispetto del piano di sicurezza.--------------------------------------------------
Art. 5.10 - Osservatorio dei Contratti Pubblici - L’Aggiudicatario dovrà
fornire, con la dovuta tempestività, tutte le informazioni in suo possesso
necessarie per le comunicazioni da effettuare all’Osservatorio dei
contratti pubblici ai sensi dell’art. 7, comma 8, del D. Lgs. 12.4.2006 n.
163.-----------------------------------------------------------------------------------------
Art. 6 – TEMPI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO - L’incarico
dovrà essere espletato nei seguenti tempi.---------------------------------------
Art. 6.1 - Progettazione Definitiva - Lo stato di avanzamento del
progetto definitivo dovrà essere relazionato, secondo le modalità
stabilite sopra descritte, almeno ogni 15 (quindici) giorni dalla data di
sottoscrizione del presente contratto, (o dalla data del verbale di avvio
anticipato della prestazione, disposta nelle more della formale stipula
dal Responsabile del procedimento e inviata anche via fax o posta
elettronica). Dalla data di sottoscrizione del contratto, (o dalla data del
verbale di avvio anticipato della prestazione) decorrerà il termine per la
progettazione definitiva. Le copie cartacee complete del progetto
definitivo e del piano di sicurezza e coordinamento e computo degli
oneri di sicurezza dovranno essere consegnate, con formale
comunicazione e secondo le modalità sopra stabilite, entro il termine
massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio della progettazione
definitiva come sopra fissata.---------------------------------------------------------
Art. 6.3 - Termine per la presentazione del conto finale dei lavori - Il
conto finale dei lavori è trasmesso entro il decimo giorno dalla
scadenza del termine stabilito, per la sua compilazione, dal capitolato
speciale d'appalto dei lavori.----------------------------------------------------------
Art. 7 – PROROGHE AI TEMPI PER L’ESPLETAMENTO
DELL’INCARICO - Sarà facoltà dell’Amministrazione committente
concedere proroghe ai termini stabiliti al precedente articolo 6 per
l’espletamento della progettazione definitiva ed esecutiva, su richiesta
motivata dell’aggiudicatario, per necessità specifiche dovute a
circostanze a lui non imputabili.------------------------------------------------------
Art. 8 – PENALI NEL CASO DI RITARDATO ADEMPIMENTO
DELL’INCARICO - Qualora la presentazione degli elaborati di progetto
definitivo ed esecutivo venisse ritardata per cause imputabili
esclusivamente all’aggiudicatario rispetto ai termini sopra stabiliti, sarà
applicata una penale dell’1‰ (uno per mille) dell’onorario netto per ogni
giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso e sarà
applicata su ciascuna delle suddette fasi di progettazione, per un
massimo del 10%. Nel caso in cui il ritardo ecceda i trenta giorni
rispetto alle singole fasi, ferme restando le penali, il committente resterà
libero da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che
quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per
onorari e rimborso spese relativi al lavoro eventualmente svolto e non
consegnato. Resta salvo il diritto del committente di agire nei confronti
dell’aggiudicatario per il risarcimento degli eventuali danni arrecati, in
particolare per quelli derivanti dalla necessità di procedere a nuovo
affidamento dell’incarico professionale. Qualora il Conto Finale dei
Lavori non venga presentato nei tempi stabiliti dal precedente Art. 6.3,
viene applicata, per ogni settimana di ritardo, una penale che è
trattenuta sulle competenze spettanti al professionista. Tale penale
viene determinata nella misura di €. 500,00. Il mancato adempimento di
quanto previsto all’Art. 5.8 comporta la penale di €. 51,65 per ogni
settimana di ritardo a decorrere dalla data del verbale di consegna
lavori. A partire dalla terza settimana verrà applicata una ulteriore
penale di €. 20,00 per ogni giorno di ritardo. Gli importi di cui sopra
verranno detratti all’atto della liquidazione degli onorari. Nel caso il
ritardo superi i 30 giorni il committente ha facoltà insindacabile di
dichiararsi libero da ogni impegno verso il professionista senza che
questo possa pretendere compensi o indennità di sorta sia per onorari
sia per il rimborso spese.--------------------------------------------------------------
Art. 9 – LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELL’INCARICO - Il
corrispettivo dell’incarico sarà liquidato come stabilito ai successivi
punti, su presentazione di formale richiesta dell’aggiudicatario,
corredata dell’avviso di parcella.-----------------------------------------------------
Art. 9.1 – Progettazione definitiva - Il corrispettivo per la progettazione
definitiva, ivi compreso quello relativo alla Sicurezza, potrà essere
liquidato ad avvenuta approvazione del progetto definitivo corredato dei
rispettivi pareri, di norma entro sessanta (60) giorni dal ricevimento
della richiesta da parte del professionista incaricato e subordinatamente
alla consegna del supporto informatico CD – Rom.----------------------------
Art. 9.3 – Disposizioni comuni per i pagamenti - Qualora il progetto, in
ciascuna delle fasi definitiva ed esecutiva non venisse approvato per
motivazioni non imputabili all’aggiudicatario, l’aggiudicatario avrà diritto
ad essere liquidato entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di
avvenuta consegna degli elaborati progettuali riferiti ad ogni singola
fase progettuale.-------------------------------------------------------------------------
In caso di richiesta da parte del Responsabile Unico del Procedimento
di integrazioni documentali o modifiche degli elaborati progettuali
consegnati, il termine di 120 (centoventi) giorni decorrerà dalla data di
avvenuta consegna di tutte le integrazioni richieste.---------------------------
Art. 9.4 – Direzione Lavori - Le competenze per l’onorario e rimborso
spese relativi alla Direzione Lavori e alla Sicurezza, sono liquidate e
corrisposte:--------------------------------------------------------------------------------
- per un importo pari al 25% degli onorari spettanti al raggiungimento di
almeno il 25 % dei lavori in base a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori o altri documenti contabili.-----------------------------------------------------
- per un importo pari al 25 % al raggiungimento di almeno il 50 % dei
lavori in base a ciascuno stato di avanzamento dei lavori o altri
documenti contabili.---------------------------------------------------------------------
- per un importo pari al 20 % al raggiungimento di almeno il 75 % dei
lavori in base a ciascuno stato di avanzamento dei lavori o altri
documenti contabili.---------------------------------------------------------------------
- per un importo pari al 20 % al raggiungimento del 100 % dei lavori in
base a ciascuno stato di avanzamento dei lavori o altri documenti
contabili.-----------------------------------------------------------------------------------
- il restante 10 % verrà liquidato e corrisposto dopo l’approvazione
definitiva degli atti di collaudo e al rilascio del definitivo Certificato di
Prevenzione Incendi rilasciato dagli organi competenti.-----------------------
Art. 10 – MODIFICHE AI PROGETTI - Qualora, nel corso della
redazione dei progetti, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti
alla data di stipulazione del presente contratto dovessero subire
modificazioni comportando modificazioni ai progetti, queste dovranno
essere apportate dall’aggiudicatario, senza diritto ad alcun maggiore
compenso. Analogamente, qualora gli Enti preposti al rilascio di intese,
pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi di cui
alle vigenti norme dovessero prescrivere modificazioni ai progetti,
queste dovranno essere apportate dall’aggiudicatario, senza diritto
alcun maggiore compenso. L’aggiudicatario dovrà introdurre nel
progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che
siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del committente fino
alla definitiva approvazione del progetto stesso, secondo le norme
stabilite per le opere dello Stato, senza che ciò dia diritto a speciali e
maggiori compensi.---------------------------------------------------------------------
Art. 11 – PROPRIETA’ DEI PROGETTI - Fermo restando il diritto
d’autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti elaborati restano
di proprietà piena ed assoluta del committente.---------------------------------
Art. 12 – CESSIONE E SUBAPPALTI - Secondo le disposizioni dell’art.
91 D.Lgs. 163/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
l’aggiudicatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a
sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resterà comunque impregiudicata la responsabilità
dell’aggiudicatario.----------------------------------------------------------------------
L’Aggiudicatario é tenuto a richiedere preventivamente al Comune,
secondo la disciplina di cui all’art. 118 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163,
espressa autorizzazione al subappalto nei confronti dei soggetti di cui
intende avvalersi.-----------------------------------------------------------------------
L’autorizzazione sarà rilasciata solo per le prestazioni per le quali
all’atto dell’offerta sia stata manifestata l’intenzione di procedere
mediante subappalto. Ai fini dell'art. 118 del D. Lgs. 12.04.2006, n°
163, si dà atto che l’Aggiudicatario HA/NON HA presentato in sede di
gara d'appalto la dichiarazione di voler sub-appaltare le seguenti
prestazioni ______________ per cui le stesse POSSONO/NON
POSSONO essere concessa in sub-appalto, nei termini, modalità e
limiti indicati nelle vigenti disposizioni normative.------------------------------
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno eseguiti
dall’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. E’ vietata la cessione
del presente contratto, a pena di nullità.------------------------------------------
Art. 13 – RINVIO A NORME - Per quanto non espressamente indicato
nel presente Contratto, si farà riferimento alla Legge 2.3.1949 n. 143 e
successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti, al Codice degli
Appalti D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, al D.P.R. 21 dicembre 1999 n°554
e ss.mm.ii, al D. M. LL.PP 19 aprile 2000 n.145 e ss.mm.ii, nonché alle
norme del Codice Civile.--------------------------------------------------------------
Art. 14 – RISOLUZIONE - In tutti i casi di risoluzione del contratto, il
committente si riserva il diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei
progetti e dei documenti fino ad allora redatti, salvo la liquidazione, al
netto della penale, di quanto effettivamente svolto ed utilizzabile,
secondo le condizioni di offerta dell’aggiudicatario.----------------------------
Art. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - Tutte le controversie
che dovessero insorgere sull’interpretazione del presente capitolato,
qualora non definibili in via amministrativa, saranno di competenza del
Tribunale Ordinario competente per territorio, restando espressamente
escluso il ricorso al giudizio arbitrale.----------------------------------------------
Art. 16 – ACCETTAZIONE DELLE NORME - _______, per conto _____
che rappresenta, dichiara di accettare la commissione dell'appalto
stesso, il quale viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena,
assoluta ed imprescindibile delle norme, condizioni, patti, modalità e
prezzi, dedotti e risultanti, oltre che dal bando di gara, anche dal
Capitolato Speciale di Appalto e dagli atti tecnici che si conservano agli
atti del Comune.-------------------------------------------------------------------------
Art. 17 – PERSONE INCARICATE DELLA RISCOSSIONE - Ai fini della
corretta indicazione ed applicazione delle disposizioni contenute
nell’Art. 3 del D.M. Lavori Pubblici 19.4.2000, n. 145, _______ nella sua
veste suesposta dichiara che oltre allo stesso nessuno è autorizzato a
riscuotere, ricevere, quietanzare le somme dovute in conto o in saldo.---
Art. 18 – ACCERTAMENTO ANTIMAFIA - Il conferimento del presente
incarico a _____ è stato consentito senza alcuna richiesta di
certificazione Antimafia in quanto trattasi di contratto il cui valore
complessivo non supera €. 154.937,07 (Art. 2, lett. e), del D.P.R.
3.6.1998, n. 252;-------------------------------------------------------------------------
Art. 19 – RISPETTO CONTRATTI COLLETTIVI - Nella esecuzione del
presente incarico l’aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza
dei lavoratori.-----------------------------------------------------------------------------
Art. 20 – DISPOSIZIONI VARIE - I termini e le comminatorie contenuti
nel presente contratto, nel Capitolato d’Oneri e Condizioni e nel
Capitolato Generale d'Appalto, operano di pieno diritto, senza obbligo
per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore. A tutti gli
effetti del presente contratto l'aggiudicatario elegge domicilio presso la
Sede Municipale. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate in
tutte le forme consentite dalla normativa vigente. ------------------------------
Art. 21 – SPESE CONTRATTUALI - Tutte le spese contrattuali, ivi
comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti,
nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Aggiudicatario.
Saranno a carico del committente le somme da corrispondere
all’aggiudicatario per I.V.A. e per contributo di previdenza e assistenza.-
Art. 22 – REGISTRAZIONE - Ai fini della registrazione e
dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto
oggetto del presente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A.,
a carico del Comune, nella misura di legge, per cui è applicabile
l'imposta in misura fissa a mente del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, art. 40.--
Io sottoscritto, Segretario Comunale, a richiesta delle parti qui
convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente
atto, il quale ad alta ed intelligibile voce, ho poi letto alle parti stesse, le
quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto
conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge,
lo confermano pertanto in ogni sua parte, (ivi compresi gli allegati, dei
quali, essendo ben noti e cogniti alle parti, ho omesso la lettura),
sottoscrivendolo insieme a me Segretario, in calce alla presente pagina
e firmando il margine esterno dei primi fogli. É dattiloscritto da persona
di mia fiducia e si compone di numero ventuno pagine e righi ___ della
ventiduesima senza le firme, fino qui.--------------------------------------------
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE
Il PROFESSIONISTA