SCHEMA DI CONTRATTO PER L’ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO SCUOLABUS

CON ALIMENTAZIONE IBRIDA METANO/BENZINA E CONTESTUALE PERMUTA

DI UN AUTOMEZZO IN POSSESSO DEL COMUNE - CIG: 5379138D17

L’anno ________ il giorno ________ del mese di ________ in ___________, V ia

_________________, ____ in una sala della sede del Comune di Lastra a Signa,

fra

- il Comune di Lastra a Signa (in seguito per brevità indicato come “Comune”)

codice fiscale e partita IVA n. _________ con sede legale a ____________,

via/Piazza ___________________, rappresentata da _______, nato a _______ il

________, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qua-

lità di _________________ responsabile del __________________________,

competente per materia, nominato con _____________________n. _____ del

______ del________________________ autorizzato ad impegnare legalmente e

formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approva-

to con proprio determina n. ____ del ________, esecutiva a norma di legge;

- (società contraente) , (in seguito per brevità indicata come “Società”) con sede

legale in _______, Via ________, n. __, codice fiscale e partita IVA n.

___________, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _______,

rappresentata dal Sig. __________, nato a ________ il _________, domiciliato

per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rap-

presentante come risulta dall’apposita visura conservata agli atti dell’Ufficio.

(In caso di procura speciale) rappresentata dal Sig. ___________, nato a ______

il _______, in qualità di Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto

presso la sede della Società giusta procura speciale conferita con atto a rogitodel

notaio _________ di ______, n. _____ di Repertorio del _______ (oppure) confe-

rita con scrittura privata autenticata che in copia conforme all’originale del no-

taio _________si allega al presente contratto sotto la lettera “_”.

PREMESSO

- che con determina/delibera n. ________ del ______________, del Responsa-

bile della struttura competente/della Giunta del Comune, si è provveduto ad ap-

provare, relativamente al servizio in oggetto, la lettera d’invito, il Capitolato de-

scrittivo e prestazionale e l’Allegato tecnico, lo schema del presente contratto,

tutta la documentazione per lo svolgimento dello gara, il/i Verbale/i delle opera-

zioni, e ad aggiudicare la “Procedura di cottimo fiduciario svolta in modalità te-

lematica per l’acquisto di un automezzo scuolabus con alimentazione ibrida

metano/benzina e contestuale permuta di un automezzo in possesso del Comu-

ne – CIG: 5379138D17” alla società;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della/e società

ai fini della stipula del presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma

di scrittura privata.

TUTTO CIO’ PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli ef-

fetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del

presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune, nella persona del Sig. _________________________, affida alla So-

cietà _______ che, nella persona del Sig. ________ accetta e si obbliga ad effet-

tuare la fornitura di un automezzo scuolabus con alimentazione ibrida metano

/benzina e contestuale permuta di un automezzo in possesso del Comune – CIG:

5379138D17.

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto

previsto dal presente contratto e nel Capitolato descrittivo prestazionale e Alle-

gato tecnico, che in copia conforme all’originale è depositato presso gli uffici del

Comune.

ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La fornitura dell’automezzo da parte della Società dovrà avvenire entro 30 giorni

dalla stipula del presente contratto, così come previsto al punto 2 del Capitolato

descrittivo prestazionale. Contestualmente, il Comune si impegna a consegnare

il mezzo proposto in permuta.

La durata contrattuale è fissata in mesi 72 decorrenti dall’esito positivo della Ve-

rifica di conformità di cui al successivo articolo 7. La durata contrattuale corri-

sponde alla durata complessiva della attività di “Assistenza tecnica e recupero

veicolo”, così come indicato al punto 3 dell’Allegato tecnico al Capitolato descrit-

tivo prestazionale.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L’importo contrattuale per l’acquisto dell’automezzo è pari ad Euro

_____________,_____ (______________________/___) IVA inclusa, al lordo

dell’importo valutato per la cessione dello scuolabus di proprietà

dell’Amministrazione pari ad € 8.000,00 IVA inclusa.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le prestazioni richieste nel

Capitolato descrittivo prestazionale ed Allegato tecnico.

Le parti si danno atto che gli oneri relativi al passaggio di proprietà del mezzo da-

to in permuta alla Società, saranno a carico della stessa.

ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SOCIETA’

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società,

se non è preventivamente approvata dall’Unione nel rispetto delle condizioni e

dei limiti previsti nell’articolo 311 del DPR 207/2010.

Le modifiche non previamente autorizzate dall’Unione non danno titolo a paga-

menti o rimborsi di sorta.

ART. 5 - MODIFICHE INTRODOTTE DAL COMUNE

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni il Comune potrà richiedere

all’esecutore le variazioni contrattuali di cui all’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010,

n. 207.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società si obbliga, ai sensi del

comma 6 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad eseguire tutte le va-

riazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune

purché non mutino la natura delle attività oggetto del contratto e non comporti-

no a carico della Società esecutrice maggiori oneri.

ART. 6 – TERMINI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

Il presente contratto verrà eseguito alle condizioni e con le modalità previste nel

Capitolato descrittivo prestazionale e Allegato tecnico.

ART. 6-BIS - DIRETTORE DI ESECUZIONE E REFERENTE PER LA SOCIETA’

Ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2001 e dell’art. 7. del DPGR 30/2008, si indivi-

dua:

- il/la Sig. ___________________, quale direttore di esecuzione del contratto

per il Comune, recapito telefonico:_______________________;

- il/la Sig. _____________ (dipendente della Società, con la qualifica di _______)

quale Referente per la Società, recapito telefonico:_______________________;

Il Referente per la società deve essere reperibile per urgenze nei giorni feriali e

prefestivi inclusi. A tale scopo la Società fornisce la seguente specifica indicazio-

ne di reperibilità: _________________.

Il Direttore di esecuzione del contratto vigila sulla corretta esecuzione del pre-

sente contratto, provvede a concordarne le eventuali modifiche, integrazioni,

estensioni, verifica la conformità dell’automezzo proponendo la liquidazione del-

la relativa fattura, contesta alla Società gli eventuali disservizi, propone al R.U.P.

l’applicazione delle penali e/o la eventuale risoluzione del contratto.

Il Referente per la società costituisce l’interfaccia della stessa nei confronti del

Comune, intrattenendo in particolare rapporti con il Direttore dell’esecuzione

del contratto. Il Referente è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle

prestazioni secondo le modalità stabilite nel Capitolato descrittivo prestazionale

e nell’Allegato tecnico.

ART. 7 -VERIFICA DI CONFORMITA’, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Direttore di esecuzione dovrà provvedere alla verifica di conformità entro 20

giorni solari dalla fornitura dell’automezzo, per verificare la sua rispondenza alle

caratteristiche richieste nell’Allegato tecnico al Capitolato descrittivo prestazio-

nale. Nel caso di verifica positiva, il Direttore di esecuzione trasmetterà al R.U.P.

l’autorizzazione alla liquidazione della fattura. Nell’ipotesi che dai controlli ese-

guiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni contrattuali (a titolo esemplifica-

tivo ma non esaustivo: mezzo fornito non conforme a quanto prescritto nel Capi-

tolato descrittivo prestazionale, etc.) il Direttore di esecuzione potrà richiedere

chiarimenti per iscritto (lettera/fax/e-mail) che l’appaltatore dovrà fornire sem-

pre per iscritto, nel termine ultimativo di 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta.

Nell’ipotesi che i chiarimenti non vengano forniti nei tempi prescritti o siano ri-

tenuti insufficienti a chiarire la difformità riscontrata, il Direttore di esecuzione

motiverà formalizzando con specifico verbale, firmato per presa visione dal Refe-

rente dell’appaltatore, la verifica negativa. La verifica negativa potrà determinare,

a secondo della gravità delle disfunzioni avvenute l’applicazione di penali, nella

misura prevista al successivo art. 10 da applicare in riduzioni alla somma fattura-

ta. In tal caso la società è obbligata ad emettere, per il relativo corrispettivo,

specifica nota di credito. Il Comune potrà altresì procedere tramite escussione di

parte della cauzione definitiva di cui al successivo art. 12 e ferma restando la

possibilità di risoluzione del contratto quando si verifichino le condizioni previste

dal successivo art. 11. In caso di inadempienza contestata alla Società, il Comune

può sospendere i pagamenti fino a che la stessa non si sia posta in regola con gli

obblighi contrattuali.

(solo nel caso di richiesta di subappalto in fase di gara) In caso di prestazione

eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà comunque ef-

fettuato a favore dell’appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti)

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle

fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore,

unitamente a documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusiva-

mente tramite conto corrente bancario o postale.

La fattura relativa alla fornitura dell’automezzo, per l’importo contrattuale di cui

al precedente art. 3, deve essere intestate al Comune di Lastra a Signa – Via

_____________________, _____ - _________ ___________, C.F. e Partita IVA

____________, riportando la dicitura “Procedura di cottimo fiduciario svolta in

modalità telematica per l’acquisto di un automezzo scuolabus con alimentazio

ne ibrida metano/benzina e contestuale permuta di un automezzo in possesso

del Comune – CIG: 5379138D17”. Analogamente, il Comune al momento della

cessione dello scuolabus di proprietà, emetterà relativa fattura nei confronti del-

la Società per l’importo della permuta indicato al precedente art. 3, pari ad €

8.000,00 IVA inclusa. La Società è tenuta a versare il corrispettivo relativo alla

permuta di cui al precedente articolo 3, sul conto corrente comunicato dal Co-

mune.

Si applica il divieto di anticipazione del prezzo di cui all’art. 5 del decreto legge

28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 1997 n.

140.

Ai fini del pagamento del corrispettivo il Comune procederà ad acquisire, ai sensi

dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010 il documento unico di regolarità contributiva

(DURC) della Società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in

ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà ri-

chiesto all’autorità competente al ricevimento della fattura. Il Comune provvede-

rà al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data della verifica di con-

formità e comunque, ai sensi dell’art. 118 c. 6 del D.Lgs. 163/2006, a seguito di

verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa

dell’impresa e degli eventuali subappaltatori. Eventuali irregolarità riscontrate

saranno segnalate dal Comune alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico

di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a alla

Società, il Comune tramite il responsabile del procedimento può trattenere dal

certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. In tal caso il

pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il docu-

mento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previ-

denziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen-

dente della Società impiegato nell’esecuzione del contratto, il Comune tramite il

responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 5 del DPR

207/2010.

Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero

dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero

dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Unione, prima di ef-

fettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla

verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versa-

mento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante

dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli

agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni

per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso

nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,

inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti

della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine la Società dichiara:

- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente com-

messa pubblica sono i seguenti:

1) Banca ________ Filiale di _______, con codice IBAN ___________;

2) Banca ________ Filiale di _______, con codice IBAN ___________;

- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:

- _______ codice fiscale __________________;

- _______ codice fiscale __________________.

La Società è tenuta a comunicare al Comune eventuali variazioni relative ai conti

correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contrat-

to, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati,

dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il se-

guente codice CIG: 5379138D17.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno esegui-

ti con ordinativi a favore della Società da estinguersi mediante accreditamento

sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa

pubblica sopra indicato presso ________, Agenzia _____, con codice IBAN

__________ o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche

in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comuni-

cato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente,

entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. Il Sig. ______________________ di-

chiara espressamente di esonerare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità

per i pagamenti che sono in tal modo effettuati.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non

siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti ido-

nei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti cor

renti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubbli-

ca, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del

codice civile.

Il Sig. ____________ dichiara espressamente di esonerare il Comune da ogni e

qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. Il

Comune, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i paga-

menti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi

contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

ART. 8 - SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto divieto di subappaltare le attività, in quanto non è stato richiesto dalla

Società in sede di offerta.

O alternativamente

E’ ammesso il subappalto, nei limiti del 30% del valore complessivo del contratto,

così come da richiesta formulata dal ___________________in sede di offerta.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs.

163/2006.

La Società che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare al

Comune apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’articolo

118, commi 2 e 8, del codice. Il termine previsto decorre dalla data di ricevimen-

to della predetta istanza. La Società è tenuta a presentare preventivamente al

Comune la comunicazione contenente il nome del sub-contraente, l’importo del

contratto, l’oggetto del servizio/fornitura affidati.

Il Comune a sua volta autorizzerà per iscritto, previa verifica degli adempimenti

di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e di quanto previsto all’art. 3, comma 7 e

9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto.

Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto. Il Comune acquisi-

sce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità re-

lativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto non-

ché nei pagamenti per l’attestazione di regolare esecuzione. E’ vietata la cessio-

ne totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto,

perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte del Co-

mune per maggior danno arrecato.

ART. 9 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs.163/2006 e

dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, an-

che in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo

cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati

mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la

tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo

gara CIG: 5379138D17.

Il Comune provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto

al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati

come da questo comunicati.

La notifica al Comune dell’eventuale cessione del credito deve avvenire tramite

posta raccomandata o tramite PEC.

ART. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la mi

gliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Comune del buon anda-

mento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazio-

ni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli pre-

visti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul la

voro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati

nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli

accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, il Comune,

in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo

dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli

obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo

per il risarcimento di danni. La Società, nell’espletamento di tutte le prestazioni,

nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno ri-

spetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà

adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle per-

sone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione

infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni

eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell’Unione che di terzi, in dipen-

denza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione ricadrà sulla

Società restandone sollevata il Comune.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei docu

menti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante

l’esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 13.

ART. 11 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da de-

terminare l’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per

iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della penale da applicare,

con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento

della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui il

Comune accerti l’esistenza e la validità della motivazione indicate nella contro-

deduzione presentata dalla Società non procede all’applicazione delle penali.

Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non

è imputabile alla stessa, il Comune provvede ad applicare le penali nella misura

riportata nel presente articolo.

Nel caso di consegna oltre il termine massimo previsto al punto 1 dell’Allegato

tecnico al Capitolato descrittivo prestazionale, verrà applicata una penale di €

100,00 per ogni giorno ulteriore di ritardo, fino ad un massimo di 15 giorni con-

secutivi di ritardo oltre il termine massimo.

Nel caso di consegna di veicolo avente caratteristiche difformi da quanto previ-

sto nell’Allegato tecnico o comunque ritenuti inaccettabili con relativa richiesta

di sostituzione, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo nella sostituzione, una

penale giornaliera di € 100,00, fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi.

In caso di non esecuzione dei servizi rientranti nella garanzia dei veicoli (manu-

tenzione ordinaria/straordinaria e assistenza tecnica), o comunque del non ri-

spetto delle prestazioni e/o delle tempistiche richieste nell’Allegato tecnico, ver

rà applicata una penale di € 100,00 per ogni difformità riscontrata.

Nel caso di richiesta di intervento di manutenzione straordinaria, qualora sud-

detti servizi vengano forniti in ritardo rispetto al termine previsto al punto 4

dell’Allegato tecnico, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni ora di ritar-

do, fino a un massimo di 6 ore oltre il limite in questione.

Qualora, in caso di intervento di manutenzione straordinaria/assistenza tecnica

protratta per oltre 12 ore comportante il fermo del veicolo, l’aggiudicatario non

fornisca una vettura sostitutiva, è applicata una penale di € 100,00 per ogni ora

di ritardo, fino a un massimo di 6 ore oltre il limite in questione.

L’ammontare delle penali potrà essere direttamente addebitato sui crediti della

Società dipendenti dal contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Comu-

ne di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti, ivi inclusa la

facoltà di incamerare, a titolo di penale, tutto o in parte il deposito cauzionale,

con l’obbligo di reintegro dello stesso da parte della Società. Il Comune risolverà

il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:

• per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il

termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del

Comune;

• nel caso di consegna del mezzo oltre i 15 giorni consecutivi di ritardo successi-

vi al termine massimo previsto al punto 1 dell’Allegato tecnico al Capitolato de-

scrittivo prestazionale;

• nel caso di consegna mancata sostituzione di veicolo fornito con caratteristiche

difformi da quanto previsto nell’Allegato tecnico o comunque ritenuti inaccetta-

bili, decorsi più di 15 giorni consecutivi dalla specifica richiesta da parte del Co

mune;

• nel caso di ritardo di intervento richiesto in manutenzione straordinaria, pro-

tratto per più di 6 ore oltre il limite previsto al punto 4 dell’Allegato tecnico;

• nel caso di mancata fornitura della vettura sostitutiva nell’eventualità che gli

interventi di manutenzione straordinaria/assistenza tecnica si protraggano per

più di 12 ore comportante il fermo del veicolo.

• gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento

delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto;

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo senza

continuità aziendale, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di

sequestro o di pignoramento a carico dell’appaltatore, o che lo stesso prosegua

la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissa-

rio che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; allorché

si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli

l’esecuzione del contratto di appalto; qualora gli accertamenti antimafia presso

la Prefettura competente risultino positivi; allorché sia stata pronunciata una

sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale

dell’appaltatore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; il Comune ha, al-

tresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’ art. 1453 del cod. civ., previa

diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il

quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: l’appaltatore non esegua la

fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appal-

to; l’appaltatore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione del

Comune di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che com-

promettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei ter-

mini prescritti; l’appaltatore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e

per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, do-

po l’applicazione delle penalità; l’appaltatore fornitore sospenda l’esecuzione del

contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; l’appaltatore rifiuti o tra-

scuri di eseguire le disposizioni impartite dal Comune; si verifichino disservizi e/o

inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo

all’applicazione di penali; in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le atti-

vità di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale

ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle ope-

razioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva

alla presente commessa pubblica indicati al precedente articolo 7; inosservanza

degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro (inquadramento e re-

tribuzione contrattuale a norma del CCNL); gravi e ripetute violazioni delle nor-

me di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza e nello specifico

quelle che comportano una pena detentiva o una sanzione pecuniaria e che

quest’ultima sia reiterata; in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione

nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto il Comune si riserva la facoltà di incamerare a

titolo di penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata

dall’appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per

l’affidamento a terzi della fornitura oggetto dell’appalto. Nessun indennizzo è

dovuto all’aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime

l’appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a

norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture am-

messe al pagamento o, in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di

cui al successivo articolo 12, che dovrà essere reintegrata dalla Società senza bi-

sogno di ulteriore diffida.

L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Comune ad ottenere la

prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere

il risarcimento del maggior danno.

Quando l’inadempimento determina un importo massimo delle penali superiore

al 10% dell’ammontare netto contrattuale, il Comune, su proposta del responsa-

bile del procedimento dispone la risoluzione del contratto per grave inadempi-

mento ai sensi del comma 3 dell’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento del docu-

mento unico di regolarità contributiva della Società negativo per due volte con-

secutive, il Responsabile del procedimento propone ai sensi dell’articolo 135,

comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli ad-

debiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presen-

tazione delle controdeduzioni. In caso di risoluzione, il Comune procederà

all’escussione in tutto o in parte della cauzione di cui al successivo articolo 12,

salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di proce-

dere ad un nuovo affidamento.

Al di fuori dei casi sopra specificati, il Comune, nei casi in cui vengono accertati

che i comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbli

gazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3

dell’articolo 136 del D.P.R. 207/2010, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In relazione all’istituto della risoluzione del contratto il Comune applica la disci-

plina degli articoli da 135 a 139 del D.Lgs. 163/2006, ad eccezione delle ipotesi di

risoluzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. espressamente previste nel presente

contratto e per i quali vige la relativa disciplina.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito

cauzione definitiva mediante _______ n. ______ del _______, con la quale

__________ si costituisce fideiussore a favore del Comune nell'interesse della

Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro _____________/00).

L’atto suddetto è conservato agli atti del Comune.

L’Importo è stato ridotto del 50% in quanto la società è in possesso della certifi-

cazione _______________, così come risulta dal certificato

__________________ del __________________ presentato in copia conforme

all’originale e conservato agli atti del Comune.

Nel caso di raggruppamento di imprese, la certificazione deve essere in possesso

di tutte le imprese raggruppate.

La fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui

la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola co-

siddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la ri-

nuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. L'Istituto

fideiussore resta obbligato in solido con l’appaltatore fino al ricevimento di lette-

ra liberatoria o restituzione della cauzione da parte del Comune. La mancata co

stituzione di suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza

dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria. In particolare, la

cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’appaltatore,

anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, re-

sta espressamente inteso che il Comune ha il diritto di rivalersi direttamente sul-

la cauzione per l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della garanzia

dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa,

l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il ter-

mine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal

Comune. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente artico-

lo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. In caso di risoluzione del

contratto l’appaltatore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa

la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior

danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressiva-

mente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 113, del D.Lgs. 163/2006, a

misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%

dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale im-

porto garantito, è svincolato, a conclusione del contratto, a seguito della conclu-

sione, con esito positivo, di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati perso-

nali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazio-

ni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente

appalto, il Comune, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile ester-

no del trattamento.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le

operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento

dell’appalto.

La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza

delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a

conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare ri-

gorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D. Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività ogget-

to del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie

istruzioni;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comun-

que, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche acciden-

tale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non

consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo

31 del D. Lgs. 196/2003;

- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.

Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in rela-

zione ai rischi di cui all’articolo 31, analiticamente specificato nell’allegato B al

decreto stesso, denominato “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di

sicurezza”;

- predisporre e trasmettere, entro al scadenza del contratto e comunque ogni

qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Unione Colli Marittimi - una relazione

conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

ART. 14 - RECESSO CONTRATTUALE

Il Comune si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per

sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla

Società con un preavviso di almeno 15 giorni.

In caso di recesso del Comune, la Società ha diritto al pagamento delle presta-

zioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrat-

tuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa an-

che di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o imborso

spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civi-le.

E’ fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per

quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per l'imposta di registro e al D.P.R.

642/1972 per l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed

integrazioni. L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Comune,

mentre le spese di bollo e di registrazione sono a carico della Società.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le

norme contenute:

- nel D.Lgs. 163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e

successive modifiche e integrazioni;

- nel DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.

163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente

contratto, ove il Comune sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze

con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 18 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ARTICOLO N.

1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II comma, del codice civile, il Signor

_____________________ dichiara di approvare specificatamente le clausole di

cui agli articoli: 3 (Corrispettivo contrattuale), 7 (Fatturazione, verifica di con-

formità e pagamento), 10 (Obblighi e responsabilità dell’appaltatore), 11 (Penali

e risoluzione del contratto), 14 (Recesso contrattuale) e 17 (Foro competente).

______________________ per il Comune di Lastra a Signa

______________________ per (il contraente)