1 , MARCA DA 80UOMinistero dell'Economia o*f fin

t l D , U Ue delle FinanzeSE0ICI/QQ

WDJ5D00100036045 Ì3/Ó6/Z017 13:00:244578-00088 A860909CC5M8100IDENTIFICATIVO : 01160689163039

1 16 U68916 303

. vt- $c@o (xB1

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI

MANUTENZIONE ORDINARLA E STRAORDINARLA DA ESEGUIRSI PRESSO LE

SEDI DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE S. CARLO" DI

POTENZA - SEGNALETICA (AQ5/16) - CIG: 6893643E27.

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici, del mese di giugno, nella sede dell'Azienda

Ospedaliera Regionale "San Carlo" in Potenza, in via Potito Petrone, innanzi a me, Dott.

Nicola Di Chiara, nato a Potenza l'I maggio 1959 ed ivi domiciliato per la carica, quale

Ufficiale Rogante degli atti dell'Azienda Ospedaliera, giusta deliberazione del Direttore

Generale n. 2016/00244 dell'I 1/05/2016,

sono comparsi

senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunziato con il mio consenso, in conformità

e a termine di legge e della cui identità personale sono certo:

- per l'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza (di seguito denominata per

brevità Azienda) -C.F. n. 01186830764, la Dr.ssa Maddalena Berardi, nata a Senise (PZ) il

12/08/1962, Direttore Ammnistrativo prò-tempore dell'Azienda (Deliberazione del Direttore

Generale n. 2015/00020 del 20/01/2015), in rappresentanza dell'Azienda stessa, giusta delega

ex delibera n. 560 del 16/09/2011 ed ivi domiciliata per la carica;

- per la Società SEBERG SUD SxL, avente sede legale in Borgo S. Donato - Sabaudia (Latina) - Gap.

04010, alla Via Maremmana, 26/28 (C.F./P. IVA. 02060730591), di seguito per brevità Appaltatore, il Sig.

Luca PALOMBI - C.F. PLMLCU80L17H501Z , nato a Roma (RM) il 17/07/1980 ed ivi residente m

Via Renato Cesarini n. 81, che interviene nella qualità di Legale Rappresentante e di Amministratore Unico

della medesima Società

Premesso:

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2016/00389 è stata indetta, ai sensi degli

articoli nn. 36 e 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, una procedura negoziata per

la stipula di un Accordo Quadro relativo ai «Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da

eseguirsi presso le sedi di proprietà dell'Agenda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza»,

Segnaletica, da sottoscrivere con i tre migliori offerenti secondo il meccanismo del minor

prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto base di gara, ai sensi dell'art. 95,

comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 50 del 2016;

- che, con la richiamata Deliberazione, è stato nominato quale Responsabile Unico del

Procedimento l'ing. Domenico Palermo, dipendente di questa Azienda, in servizio presso

l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2017/00140 del 27/02/2017 l'Accordo Quadro in

parola, relativo alla richiamata tipologia Segnaletica, è stato aggiudicato ai seguenti operatori economici:

Pagina 1 di 5

4- A. GIORGIA COSTRUZIONI S.R.L, con sede legale in Brente (CI);

4- SEBERG SUD S.R.L, con sede legale in Sabaudia (LT);

i- VISUALart S.a.s. di Gerardo COMMINELLO, con sede legale in Potenza (PZ);

per l'importo complessivo (al netto del ribasso d'asta praticato del 43,880%) dell'Accordo Quadro pari a €

56.778,20- compreso gli oneri relativi alla sicurezza pari a € 1.500,00, ohe IVA. al 22%, che suddiviso tra i

tre aggiudicatati porta ad un importo di contratto pari a € 18.926,07 (di cui € 500,00 di oneri relativi alla

sicurezza), otre IVA. al 22%, cadauno, per complessivi € 23.089;80 compresa IVA.;

- che la U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ha effettuato i controlli previsti dalla normativa vigente sul

possesso dei requisiti dichiarati dall'Impresa in fase di gara;

- che dal sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, dal Casellario Giudiziale e dal Servizio

DURC on line, non risultano violazioni commesse a carico della medesima Impresa.

Tutto ciò premesso, tra i predetti comparenti si stipula e conviene quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Oggetto del contratto sono i «Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi presso le sedi

di proprietà dell'Attenda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza» - Segnaletica — (AQ5/16),

da eseguirsi in conformità del Capitolato Speciale d'Appalto, della Lettera di Invito e

dell'elenco Prezzi Unitari.

Articolo 2 - Norme regolatrici del contratto

II presente contratto è disciplinato dalle disposizioni in esso contenute, dal codice civile, dalla

normativa nazionale e comunitaria in materia e dalla documentazione di seguito elencata, che

ne costituisce parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegata:

•/ il Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.)

•S la Lettera di Invito;

•S l'offerta economica presentata dall'Offerente primo classificato al termine della

predetta procedura selettiva;

S l'elenco prezzi unitari come definito all'art. 3 del C.S.A.;

•S le polizze di garanzia;

•/ la deliberazione n. 2017/00140 con la quale sono stari affidati in quota parte i lavori

indicati all'art. 1 del presente centrato agli Operatori Economici di cui in premessa.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici

e in particolare:

^ il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratri);

S il Regolamento generale, per quanto applicabile e in vigore

•/ il Decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Articolo 3 -Importo del contratto — modalità di pagamento

L'ammontare dei lavori resta stabilito nella somma di € 18.926,07 (di cui € 500,00 di oneri relativi alk

sicurezza), okie I.VA. al 22%, al netto degli oneri fiscali e comprensiva degli oneri riguardanti la sicurezza.

Pagina 2 di 5

Min^defEconoWRW DA eOLlQ

edelleFinanze t l O , D uSEOICl/00 —,

_ . WDJ5DD010001(044 13/06/2017 13:00:204578-00088 1B5A2349Z4D1C6AE10EHTIF1CATIVO : 01160689163040

O 1 16 068916 304 O

TI rnirispetrivo dei lavori affidati sarà liquidato .secondo le modalità stabiliti* dal capo 5. "Ducpiina Eamomicd'_

del C.S.A. e rnsi riassunte:

•S nessuna rata di anticipazione (att. 23, comma 1, del C.S.A), attesa k tipologia di prestazioni in

affidamento (interventi manutentivi);

•S pagamento in acconto (art 23, comma 2, - primo periodo - del C.SA.) "quando l'importo dei lavori

esegiÉi, contaìnk^ati come previsto nel presente Cartolato, raggiunge il 50% (cinquanta per cento)

dell'importo contrattuale comprensivo degli oneri della simn^a; " al netto del ribasso offerto in

sede di gara e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme dei contratti collettivi,

dell; leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei

lavoratori, che sarà liquidata, nulla ostando, in sede di conto finale;

e secondo le seguenti ulteriori modalità:

•/ emissione del certificato di pagamento entro 45 giorni dalla maturazione delk somma sopra

indkata e pagamento entro i successivi 30 giorni;

•S emissione del conto finale entro 25 giorni dalla data d'ultimazione dei lavori accertata con

apposito verbale;

•/ pagamento della rata di saldo entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare

Esecuzione.

È fatto obbligo alla Ditta di utilizzare conti correnti (bancari o postali) dedicati alle commesse

pubbliche ai fini della tracciahilità dei flussi finanziari (ai sensi dell'artìcob 3 delk Ln. 136/2010) come

pure - ai sensi delk normativa viggnte ed a far data dall'01.042015 - di emettere fatture in forma

elettronica.

Articolo 4 - Invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi eventualità per l'intera durata dei

lavori.

Articolo 5- Durata del contratto

La durata del contratto è di un 1 (uno) anno (punto 8 della Lettera di Invito) decorrenti dalla

stipula dell'Accordo Quadro.

Articolo 6 - Penali

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini indicati fissati per ogni

singolo intervento, verrà applicata una penale pari all'I %o per mille del relativo importo,

secondo le modalità stabilite dall'art. 17 (Penali in caso di ritardo) del richiamato allegato

C.S.A. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo

contrattuale; trova in tal caso applicazione l'art. 19 del medesimo C.S.A. L'applicazione delle

penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Azienda

a causa dei ritardi.

Pagina 3 di 5

Articolo 7 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbigazioni del presente contratto e dell'eventuale

risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, l'appaltatore,

ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha costituito la garanzia

definitiva per l'importo di € 12.824,31 mediante polizza fideiussoria n. 0199404025 e

successiva Appendice n. 1 all'anzidetta polizza entrambe rilasciate dalla Compagnia HD

Assicurazioni -Agenzia Generale 199 Roma Montesacro;

Articolo 8 — Altre Garanzie

L'Impresa ha stipulato anche con la predetta Compagnia HD Assicurazioni — Agenzia

Generale 199 Roma Montesacro, la polizza assicurativa n. 0199404024, per le seguenti

tipologie ed importi:

A - partita 1 - danni alle opere oggetto dei lavori: £ 18.926,07

A - partita 2 — danni ad opere o impianti preesistenti € 30.000,00

A — partita 3 — costi di demolizione o di sgombero € 30.000,00

B - Responsabilità Civile verso Terzi € 500.000,00

Le suddette coperture hanno validità per l'intera durata dei lavori e fino all'emissione del

certificato di regolare esecuzione per i lavori di che trattasi.

Articolo 9 - Risoluzione del contratto

In caso di ripetute inosservanze degli obblighi contrattuali o d'inadempienze particolarmente

gravi, l'Azienda potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e

pretendere il risarcimento dei danni cagionati. L'Azienda, inoltre, si riserva la facoltà di

risolvere il contratto nell'eventualità di anomalie e disfunzioni nell'esecuzione dei lavori,

qualunque ne sia la causa, che si ripetessero e protraessero e ritenute intollerabili per l'Azienda.

Il contratto si risolve, altresì, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., nel caso in cui le transazioni siano

eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.pA..

Articolo 10 - Responsabilità dell'appaltatore

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero

accadere al personale dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale

riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del

contratto stesso. L'Appaltatore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che

potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai

suoi dipendenti ed è, pertanto, obbligato a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto

danneggiato.

Pagina 4 di 5

Articolo 11 - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente

contratto sarà competente il Foro di Potenza, con espressa esclusione della competenza

arbitrale.

Articolol2 - Spese contrattuali

Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché ogni eventuale altra tassa o

imposta non prevista dal presente articolo, sono a carico dell'Appaltatore. Si precisa che il

corrispettivo dei lavori previsto dal presente atto è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto

dovuta ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica, a cura di me Ufficiale Rogante a mezzo

di supporto informatico con programma Microsoft Word for Windows.

Del presente ho dato lettura alle parti che, da me interpellate, lo approvano dichiarandolo

conforme alla loro volontà a me espressa e lo sottoscrivono con me Ufficiale Rogante, a

mezzo di firma digitale valida alla data odierna, dopo avermi dispensato dalla lettura della

documentazione richiamata che anche se non allegata materialmente forma parte integrante e

sostanziale del presente contratto.

Il presente atto, redatto in unico originale, a mezzo di personal computer, da persona di mia

fiducia e sotto la mia vigilanza, si compone di cinque facciate a video e viene così sottoscritto:

L'APPALTATORE IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Sig. Luca PALOMBI) (Dott.ssa Maddalena BERARDI)(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

L'UFFICIALE ROGANTE(Dr. Nicola DI CHIARA)

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano esplicitamente e

specificatamente le seguenti clausole contrattuali: Articoli: 2 — 4 — 5 — 6 — 9 — 10- 11 — 12.

L'APPALTATORE IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Sig. Luca PALOMBI) (Dott.ssa Maddalena BERARDI)(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

L'UFFICIALE ROGANTE(Dr. Nicola DI CHIARA)

(firmato digitalmente)

Pagina 5 di 5

DiKe - Digital Key(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma 16 giugno 2017

Dati firmeFirmatario 1

Numero di serie: 562AD6FB9D7448D19F2B4FCEF9974COASoggetto

Stato: UOrganizzazione: non presenteNome comune: Di Chiara NicolaNumero di serie del DIN: IT:DCHNCL59E01G942SNome: NicolaCognome: Di ChiaraDN Qualifier: 11972723

C.A. EmittenteStato: ITOrganizzazione: ArubaPEC S.p.A.Unità Organizzativa: ArubaPEC per CA Regione Basilicata di Firma QualificataNome comune: ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1

Policy Information ListPolicy Information

Policy ID: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1Policy Qualifier List

Policy QualifierPolicy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1Documentazione tecnica: https://ca.arubapec.it/cps.html

Qualified Certificate StatementsII certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/ECII certificato è conservato dalla C.A. per 20 anniLa chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Certificato valido dal: 14/05/2013 00.00.00Certificato valido fino al: 14/05/2019 23.59.59Attributi Firmati

Data e ora della firma: 16/06/2017 11.21.56

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1Data verifica (UTC time): 16/06/2017 11.22.44Esito: Verifica Corretta

Firmatario 2Numero di serie: 21CD9676AC437AA9DEEE762A47B5C109Soggetto

Stato: ITOrganizzazione: non presenteNome comune: Berardi MaddalenaNumero di serie del DN: IT:BRRMDL62M52I610VNome: MaddalenaCognome: BerardiDN Qualifier: 13151725

C.A. EmittenteStato: TTOrganizzazione: ArubaPEC S.p.A.Unità Organizzativa: ArubaPEC per CA Regione Basilicata di Firma QualificataNome comune: ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1

Policy Information ListPolicy Information

Policy ID: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1Policy Qualifier List

Policy QualifierPolicy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1Documentazione tecnica: https://ca.arubapec.it/cps.html

Qualified Certificate StatementsII certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/ECII certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it

DiKe - Digital Key(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma 16 giugno 2017

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/ECCertificato valido dal: 09/06/2014 00.00.00Certificato valido fino al: 08/06/2020 23.59.59Attributi Firmati

Data e ora della firma: 16/06/2017 11.20.37

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1Data verifica (UTC time): 16/06/2017 11.22.44Esito: Verifica Corretta

Firmatario 3Numero di serie: OBD981Soggetto

Organizzazione: non presenteStato: ITCognome: PALOMBINumero di serie del DN: IT:PLMLCU80L17H501ZNome comune: PALOMBI LUCADN Qualifier: 20157113901705Nome: LUCA

C.A. EmittenteStato: UOrganizzazione: INFOCERT SPAUnità Organizzativa: Certificatore AccreditatoNumero di serie del DN: 07945211006Nome comune: InfoCert Firma Qualificata 2

AttributiData di nascita: 17/07/1980 00.00.00

Policy Information ListPolicy Information

Policy ID: 1.3.76.36.1.1.32Policy Qualifier List

Policy QualifierPolicy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1Documentazione tecnica: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php

Policy InformationPolicy ID: 1.3.76.24.1.1.2

Qualified Certificate StatementsII certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/ECLa chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/ECII certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

Certificato valido dal: 05/08/2015 08.22.42Certificato valido fino al: 05/08/2018 00.00.00Attributi Firmati

Data e ora della firma: 16/06/2017 11.18.13

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1Data verifica (UTC time): 16/06/2017 11.22.44Esito: Verifica Corretta

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it