COMUNE DI MONREALE VERBALE DI DELIBERAZIONE … · Rossella La Barbera Comande Awocati ... Serena...
Transcript of COMUNE DI MONREALE VERBALE DI DELIBERAZIONE … · Rossella La Barbera Comande Awocati ... Serena...
COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 173/IE C O P I A
OGGETTO: CONTENZIOSO COMUNE DI MONREALE/EUROSERVIZI S R L -SOSPENSIONE PAGAMENTI.
L'anno 2015, il giorno 09 del mese di LUGLIO in Monreale nella Saladestinala alle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Componenti i Signori:
Risultano presenti:
Avv. Capi//,i Pietro Sindaco
Dott. Cangemi Giuseppe Vice Sindaco
Doti. Taibi Nicolo Assessore
Sig. Russo Sandro Assessore
Dott. Zuccaro Igna/io Assessore
Risultano assenti:
Sig. Lo Coco Giuseppe Assessore
Arch. Grana Nadia Olga Assessore
Partecipa il Segretario Generale, Dott. ssa D. Ficano
Assume la Presidenza, il Sindaco, Avv. P. Capi zzi, il quale, riconosciuta legale l'adunanza,dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Il Dirigente dell'Area Gestione Risorse
Premesso che la ditta Huroservizi Sri con sede in Partinico Via P.Mignosi sn/ P.Iva 05459470828, èaggiudicataria dei lavori manutenzione e rifunzionalizzazione ex cinema Imperia giusto contrattoRcp n. 3457 del I0__07_2012 per importo di € 813.950,45 oltre IVA.
Che in esecuzione alle determinazioni APGAT n. 523 e 524 del 05_I2_2014 è stato emessoFOrdinativo di pagamento n. 01 de l l ' I 1_12_2014 a valere suli'O.A. n. 47_2014 della contabilitàregionale per un importo di € 170.372,00.
Che con nota del 31_I2^2014, introitata al protocollo generale di questo Ente in data 05_01_2015n. 123 l 'Ufficio di Cassa Regionale UNICREDIT, Via Campolo 65, comunica che il bonifico di cuia l i ' ordinativo sopraccitato è stato restituito da bancoposta per "c/c bloccato", costituendo undeposito provvisorio n. 1210 del 29/12/2014.
Che di quanto sopra l'Ente ha inviato comunicazione alla ditta creditrice con nota raccomandata n.1874 del27_01_2015.
CHE con determinazione APGAT n. 210 del 07_05_2015 è stata disposta la liquidazione del saldodel 3" SAI..
Che altresì, con determinazione APGAT n. 246 e n. 247 del 26_5_2015 è stata disposta laliquida/ione del 4° SAL ed oneri di discarica.
Che nel contempo la ditta appaltante, con atto di citazione del 13 aprile 2015. ha citato il Comune diMonrcalc dinanzi il tribunale di Palermo affinchè lo stesso ;" accerti il grave inadempimentocontrattuale del Comune di Monreale, e per gli effetti, dichiari la risoluzione del contratto di appaltostipulalo tra la società odierna attrice ed il Comune di Monrcalc . . . . Condanni il Comune diMonreale al pagamento dei corrispettivi maturati dall'appaltatore sino alla data di risoluzione delcontratto d'appalto per un importo pari ad £ 245.119,00 in relazione ai lavori contabilizzati sino alIV SAL.
CHE nelle more del giudizio il Dirigente Area Gestione Risorse, su proposta dell'AmministrazioneComunale e dell'Avv. Comande, ha momentaneamente sospeso il pagamento delle spettanze infavore della ditta Euroscrvizi Sri;
VISTO il parere espresso dall 'avv. Carlo Comande, incaricato, con deliberazione della G.M. n. 149del 16 06_2015, di assistere l 'Ente nel giudizio instaurato dalla ditta Euroservizi Sri con nota del 17giugno 2015 con cui conferma la necessitàdella momentanea sospensione del pagamento dellesomme spettanti alla ditta creditrice.
RITENUTO la necessità di ottenere un provvedimento che autorizzi al mantenimento dellasospensione dei mandati di pagamento
Propone alla Giunta Municipale la seguente deliberazione:
Autorizzare la proseeuzione della sospensione dei pagamenti in favore della ditta Euroservizi Sricitati in premessa, nelle more della pendenza del giudizio mosso dalla ditta creditrice.
IL SEGRETn.q
Dott.ss
NERALE
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA e fatta propria la superiore proposta di deliberazione;
VISTI gli allegati pareri, espressi ai sensi della legge n.142/1990, così comerecepita dalla L.R. n.48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti locali;
AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, così comeproclamato dal Sindaco;
DELIBERA
la superiore proposta di deliberazione è approvata.
Su proposta del Sindaco
VISTA la L.R. n.44/ 1991;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.;AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, così come
proclamato dal Sindaco;
DELIBERA
II presente provvedimento è reso di immediata esecuzione.
P A R E R I
Proposta di deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE avente per oggetto:
Conten/ioso Comune di Monreale /Euroservizi Sri -
Sospensione pagamenti
Fisperita l ' istruttoria di competenza;Visto Kart. 53 - 1° comma della legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 comesostituito dall'ari. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;
11 Dirigente Area Gestione Risorse esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolaritàtecnica e contabile . sulla proposta di deliberazione sopraindicata.
Data
IL SEGRETARIO(C&NERALEn.q. a ii f /<Dott.s
18/6/2015 httpsV/webmaiidorrini.aruba jtflaycut/ori^
Da "segreteriacacomandeavvocati.it" <[email protected]>
"[email protected]" <[email protected]>, "sindacoCoimonreale.gov.it"<[email protected]>
Data mercoledì 17 giugno 2015 - 18:29
Comune di Monreale/Euroservizi srl - nota conferimento incarico
Come concordato.Cordiali saluti
Rossella La BarberaComande Awocati- Studio Legale -Via Nunzio Morello n. 40, Palermo (T. 091.340070, T/F. 091.6252027)Via Pompeo Magno n. 23/A, Roma (T. 06.3215007)Via Festa del Perdono n. 10, Milano (T. 02.39401011)segreteria@comandea\M3cati.it
Allegato(i)
20l506171821.pdf (342 Kb)
CO
^^
STUDIO LEGALEAvv. CARLO COMANDE
PATROCINANTE INNANZI LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
Avv. Paola Floridia
Avv. Enzo Fuccio
Avv. Patrizia SaiyaAvv. Andrea Giulla
Avv. Serena CaradonnaAvv. Marzia Comande
Avv. Aiidrea Augugliaro
Avv. Filippo Murici
Avv. Tiziana Pellegrino
Dott. Alessandro GabrieleDott.ssa Letizia FerlisiDott.ssa Ilaria Arrigo
Dott.ssa Giulia De MagistrisDott.ssa Margherita Ceraci
Dott. Saverio LeoneDott.ssa Maria Laura Vergara
Dott.ssa Monica CaradonnaDott.ssa Anna Licata Caruso
Spett.le
Comune di Monreale
Piazza Vittorio Emanitele II, n. 8
90046 MONREALE (PA)
Oggetto: Comune di Monreale e. Euroservizi S.r.l. -
conferimento Incarico di rappresentanza e difesa in giudizio giusta
delibera di G.M.n. 149/IEdel 16 giugno2Q15.
Nell'ambito deirincarico di rappresentanza e difesa di
Codesto Spett.le Comune di Monreale, nel giudizio promosso con
alto di citazione dall'impresa Euroservizi s.r.l., conferitomi con la
delibera di G.M. di cui in oggetto, con la presente lo scrivente
intende esprimere, a seguito di Vs. esplicita richiesta, il proprio
avviso circa l'opportunità per il Comune di Monreale di sospendere
Via Nunzio Morello n. 40 - 90144 PALERMO - T. 091/340070 - T. - Fax 091/6252027Via Pompeo Magno n. 23/A - 00197 ROMA - T. 06/3215007 - Fax G6/321B79G
Via Festa del Perdono n. 10 - 20122 MILANO - T. 02/39401011 - Fax 02/89950H79se gr e te ri a ©coman d e a v v oca ti. i i
STUDIO LEGALEAvv. CARLO COMANDE
PATROCINANTE INNANZI LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
temporaneamente il pagamento delle somme richieste dalla suddetta
Euroservizi s.r.l..
Codesta Spett.le Amministrazione avvalendosi delle
prestazioni dell'Archi. Francesco Vaccaro, nell'anno 2005 ha redatto
un progetto avente ad oggetto i lavori di manutenzione e
rifunzionalizzazione dell'ex cine-teatro Imperia di Monreale, per un
importo complessivo di € 1.940.400,06, di cui € 1.469.043,24 per
lavori ed € 471.356,52 per somme a disposizione
dell'Amministrazione.
11 progetto è stato inserito nella graduatoria approvata con
Decreto dell'Assessore Regionale ai LL.PP. del 14.07.2009, con il
quale è stato previsto che i lavori di che trattasi sarebbero stati
realizzati attraverso un finanziamento a carico delle casse regionali
per una somma pari ad € 1.470.221,08 ed a carico del comune per la
somma di €259.450,78.
Ottenuto il finanziamento regionale, il Comune di Monreale
ha provveduto ad espletare le procedure di gara per l'affidamento dei
lavori in questione.
I lavori dì che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa
Euroservizì S.r.l. di Partinico che ha offerto un ribasso percentuale
rispetto all'importo posto a base dì gara pari al 46,1222%. (importo
complessivo di aggiudicazione 6 813.950,45).
In data 10 luglio 2012 le parti hanno, quindi, sottoscritto
contratto d'appalto Rep. n. 3457.
Con verbale del 24 agosto 2012 sono stati consegnati i lavori
all'impresa.
Via Nunzio Morello n. 40 - 90144 PALERMO - T. 091/340070 - T. - Fax 091/6252027Via Pompeo Magno n. 23/A - 00197 ROMA - T. 06/3215007 - Fax 06/3218790
Via Festa del Perdono n. 10 - 20122 MILANO - T. 02/39401011 - Fax 02/[email protected]
STUDIO LEGALEAvv. CARLO COMANDE
PATROCINANTE INNANZI LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
Ora, considerato che la redazione del progetto originario
risale all'anno 2005, lo stesso abbisognava di adeguamenti, anche
alla luce dell'entrata in vigore del DM del Ministero delle
Infrastnitture 14 gennaio 2014 sulle Nonne Tecniche di Costruzione.
Tale circostanza ha reso necessaria la redazione di ben due
perizie di variante che hanno comportato una sospensione dei lavori
nonché maggiori costi per la realizzazione degli stessi, comunque
coperti dalle somme stanziate dalla Regione e da quelle a
disposizione dell'Amministrazione comunale.
A Tal proposito occorre evidenziare come le perizie di
variante e tutte le scritture contabili siano sempre state accettate e
sottoscritte dall'impresa appaltatrice senza alcuna iscrizione di
riserve entro i termini previsti dalla normativa in materia di appalti
pubblici.
In particolare la Euroservizi s.r.l. ha sottoscritto senza
l'apposizione di alcuna riserva, ben due Atti di Sottomissione, il
Registro di Contabilità riferito a quattro S.A.L., il Verbale di
Consegna dei Lavori, due Verbali di Sospensione dei Lavori e un
Verbale di Ripresa dei Lavori.
Ebbene, con atto di citazione del 13 aprile 2015 la
Euroservizi ha citato il Comune di Monreale dinanzi il tribunale
civile di Palermo aftinché lo stesso "- accerti il grave
inadempimento contrattuale del Comune di Monreale, e per gli
effetti, dichiari la risoluzione del contratto d'appalto stipulato tra la
società odierna attrice ed il Comune di Monreale...Condanni il
Comune di Monreale a! pagamento dei corrispettivi maturati
Via Nunzio Morello n. 40 - 90144 PALERMO - 'I1 . 091/340070 - T. - Fax 091/6252027Via Pompeo Magno n. 23/A - 00197 ROMA - T. 06/3215007 - Fax 06/3218790
Via Festa del Perdono n. 10 - 20122 MILANO - T. 02/39401011 - Fax 02/89950879sereterii i tf ì) comanti tMvvncati.il
STUDIO LEGALEAvv. CARLO COMANDE
PATROCINANTE INNANZI LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
dall'appaltatore sino alla data di risoluzione del conti-atto
d'appalto, per un importo pari ad euro 245.119,88in relazione ai
lavori contabilizzati sino al IVsai".
In particolare, con il detto atto di citazione, in modo del tutto
infondato e pretestuoso, la Euroservizi vorrebbe addebitare, le
difficoltà incontrate dalla stessa nella realizzazione e conclusione dei
lavori, a delle inadempienze di "natura tecnico - esecutiva" ed
"economico - amministrativa" poste in essere dair Amministrazione
comunale.
Con riferimento alle c.d. inadempienze di natura c.d. "tecnico
- esecutiva", si è già avuto modo di evidenziare come il necessario
adeguamento alle nuove norme in materia tecnico-costruttiva abbia
imposto l'adeguamento del progetto posto a base di gara con ìa
redazione di ben 2 varianti in corso d'opera approvate, attraverso la
sottoscrizione di atti di sottomissione da parte della ditta
Euroservizi, come detto, senza che la stessa provvedesse alla
iscrizione di alcuna riserva.
A tal proposito appaiono del tutte ingiustificate ed
intempestive le contestazioni mosse, soltanto oggi, dalla Euroservizi
con Tatto dì citazione.
Con riferimento, invece, alle presunte inadempienze di natura
economica poste in essere dal Comune, secondo quanto asserito
dalla Euroservizi. valga quanto segue.
Con verbale del RUP del 15 settembre 2014 sono stati
sospesi i lavori di che trattasi, dietro richiesta della ditta appaltatile,
Vìa Nunzio Morello n. 40 - 90144 PALERMO - T. 091/310070 - T. - Fax 091/6252027Via Pompeo Magno n. 23/A - 00197 ROMA - T. 06/3215007 - Fax 06/3218790
Vìa Testa de] Perdono n. 10 - 20122 MILANO - T. 02/39401011 - FAX 02/89950879sc'grc Ieri a@con iandeawocati.it
STUDIO LEGALEAw. CARLO COMANDE
PATROCINANTE INNANZI LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
ai sensi dell'art. 6 bis della legge n, 64/2013 per mancato pagamento
da parte del Comune degli importi relativi al [I e III SAL. .
In tale ordine di servizio il RUP, tuttavia, dava atto che non si
era potuto procedere alla liquidazione di tali spettanze in quanto il
Comune non aveva ancora ricevuto l'accreditamento delle somme
richieste dal competente Assessorato regionale.
Tuttavia, in data 31 dicembre 2014 gli Uffici regionali
provvedevano ad eseguire un bonifico pari ad euro 170.372,03 (su
mi totale di circa 249.000,00 euro) sul c.c dedicato per l'appalto in
questione ed indicato in sede conti-attuale dalla Euroservìzi.
Ebbene, l'operazione non andava in porto poiché il suddetto
conto corrente risultava bloccato.
Posto che, il mancato pagamento delle somme spettanti alla
ditta appaltatrice dipendeva da un problema di certo non addebitabile
al Comune, con nota del RUP del 8 gennaio 2015, indirizzata alla
Euroservizi, considerata l'urgenza di procedere all'ultimazione dei
lavori, veniva disposta la ripresa immediata degli stessi.
A tale nota del RUP ne seguiva una di riscontro della
Euroservizi con la quale la ditta appaltatrice, rifiutandosi di
riprendere i lavori, affermava che la stessa ai sensi del disposto di cui
all'art. 1181 c.c. intendeva esercitare il diritto di rifiutare
l'adempimento parziale della prestazione, e nelle more, il diritto di
sospendere i lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 D.Lgs.
163/2006 e 1460 c.c..
Ciò detto, contrariamente a quanto asserito dalla Euroservizi
deve evidenziarsi come ribadito, univocamente dalla dottrina, il
Via Nunzio Morello n, 40 - 90144 PALERMO - T. 091/340070 - T. - Fax 091/6252027Via Porapeo Magno n. 23/A - 00197 ROMA - T. 06/3215007 - Fax 06/3218790
Via Festa del Perdono n. 10 - 20122 MILANO - T. 02/39401011 - Fax 02/89950879scgyetcria$comandeawoca ti.it
STUDIO LEGALEAw. CARLO COMANDE
PATROCINANTE INNANZI LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
disposto normativo contenuto nell'art. 1181 e.e. sia inapplicabile alle
pubbliche Amministrazioni ("// creditore può rifiutare un
adempimento parziale anche se la prestazione è divisìbile, salvo che
la legge o gli usi dispongano diversamente"), cosicché il creditore
privato non può rifiutare un adempimento parziale di una di esse.
Tale rifiuto, da parte dell'Euroservizi, pertanto, oltre a non
essere consentito qualora il debitore sia una pubblica
amministrazione, sembrerebbe volto a far decorrere scientemente i
termini previsti dall'ari. 133 del D.Lgs. 163/2006 per addivenire ad
una risoluzione contrattuale ai sensi di quanto previsto dall'ari. 1460
del c.c. per cui " . . .Ne i contratti con prestazioni corrispettive,
ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua
obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere
contemporaneamente la propria ".
Nel caso di specie infatti, sembra configurarsi l'ipotesi
prevista dal secondo comma dell'art. 1460 ai sensi del quale il
contraente "'non può rifiutare l'esecuzione se, ovulo riguardo alle
circostanze, i! rifiuto è contrario alla buonafede".
E non vi è alcun dubbio alla luce di quanto dedotto che il
rifiuto della ditta appaltatrice di riprendere i lavori, si appalesi del
tutto in contrasto con canoni della buona fede.
Ciò posto, in attesa della definizione del giudizio instaurato
dalla Euroservizi ed anche nell'ottica di una eventuale risoluzione
transattiva della questione, appare del tutto ragionevole, anche alla
luce del fatto che nel giudizio potrebbero essere fatte valere di contro
le gravi inadempienze poste in essere dall'impresa, la scelta di
Via Nunzio Morello n. 40 - 90144 PALERMO - T. 091/340070 - T. - Fax 091/6252027Via Porapeo Magno n. 23/A - 00197 ROMA - T. 06/3215007 - Fax 06/3218790
Via Testa del Perdono n. 10 - 20122 MILANO - T. 02/39401011 - Fax 02/89950879scgreteri<.K«)coniandea wooiti.it
STUDIO LEGALEAw. CARLO COMANDE
PATROCINANTE INNANZI LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
Codesto Spettabile Comune di Monreale di bloccare le somme
spettanti alla ditta appaltatrice non provvedendo al pagamento delle
stesse.
A tal proposito si rammenta, come il perdurante
inadempimento posto in essere dalla Euroservizi nel non procedere
alla ultimazione dei lavori, potrebbe comportare per Codesto
Comune, stante 1*urgenza di completamento degli stessi, di dovere
procedere alla bandizione di una nuova gara per l'affidamento dei
lavori restanti con maggiori oneri per lo stesso.
Di contro il pagamento, in questa fase, di quanto richiesto
dalla Euroservizi non garantirebbe al Comune la ripresa dei lavori da
parte di quest'ultima, soprattutto in pendenza di un giudizio da
questa azionato e volto alla risoluzione contrattuale.
Per quanto esposto, appare, allora, ragionevole e prudente, in
pendenza del giudizio ed anche nell'ottica di una eventuale
risoluzione consensuale della questione, che Codesto Spett.le
Comune non proceda momentaneamente al pagamento delle somme
spettanti alla Euroservizi S.r.l..
Fermo restando che tale posizione potrà essere oggetto di
nuova valutazone qualora non dovesse intervenire in tempi brevi la
definizione del giudizio azionato dall'impresa appaltatrice.
Restando a disposizione per ogni chiarimento fosse ritenuto
necessario o semplicemente utile, l'occasione è gradita per porgere
distinti saluti. x~\\, 17 giugno 2015 i Avy. Cariar Comande
Vìa Nunzio Morello n. 40 - 90144 PALERMO - T. 091/340070 - T. - Fax 091/6252027Via Pompeo Magno n. 23/A - 00197 ROMA - T. 06/3215007 - Fax 06/3218790
Via Festa del Perdono n. 10 - 20122 MILANO - T. 02/39401011 - Fax 02/89950879se grc t eri A® coni an dea w oc a ti. i t
Letto e sottoscritto
II Sindaco - F.to Avv. P. Capizzi
L'Ass. Anziano - F.to: Dott. N. Taibi
II Segr. Gen.le - F.to: Dott.ssa D. Ficano
Pubblicata all'Albo Comunale dal
Monreale, lì ? 7 UJ6* 2015
1 7 LUG. 2015 al 3 1 LUG. 2015
Il Messo Comunale
1 TaiiutO IdauflZiO
Ai sensi degli arti. 12/2 e 16 della L.R. n. 44/91, la presente deliberazione èImmediatamente Esecutiva.
Monreale, lì 09.07.2015
II Segr. Gen.le - F.to: Dott.ssa D. Ficano
COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 174/IE C O P I A
OGGETTO: T R A N S A Z I O N E - DITTA INGHILLERI ANTONINO.
L'anno 2015, il giorno 09 del mese di LUGLIO in Monreale nella Saladestinata alle adunan/e, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Componenti i Signori:
Risultano presenti:
Avv. Capi/zi Pietro Sindaco
Dott. Cangemi Giuseppe Vice Sindaco
Dott. Taibi Nicolo Assessore
Sig. Russo Sandro Assessore
Doli. Zuccaro Ignazio Assessore
Risultano assenti:
Sig. Lo Coco Giuseppe Assessore
Arch. Grana Nadia Olga Assessore
Partecipa il Segretario Generale, Dott. ssa D. Ficano
Assume la Presidenza, il Sindaco, Avv. P. Capizzi, il quale, riconosciuta legale l'adunanza,dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
IL DIRIGENTE ad interiniAGR
PREMESSO che il Comune di Monreale, per il contratto di lavori manuten/.ione, è debitore dellaDitta Inghil leri Antonino per l'importo di € 39.912,21 per crediti certi, liquidi ed esigibili peressere le relative determinazioni di liquidazioni depositate presso l'Ufficio di Ragioneria giustedeterminazioni Dirigenziali APGAT n. 144-172/15.
Che la Ditta Inghilleri Antonino ha sollecitato il pagamento diffidando in caso di inadempimento diadire alle vie legali.
Che si è addivenuti ad un accordo per definire transattivamente ogni controversia effettuando il
pagamento di £ 34.700.00. decurtando l ' IVA per le fatture anno 2015, a saldo e stralcio di ogni
pretesa di cui sopra;
CHE il pagamento sarà effettuato entro 15 gg. dalla firma dell'atto transattivo, avvenuto in data
09/07/15.
Ritenuto potere accogliere favorevolmente la proposta transattiva accertando un'economia di spesa
€ 5.212,21 sui provvedimenti di liquidazione.
Visto il TUEL
Visto lo statuto comunale
Visto il regolamento comunale di contabilità
Vista la legge regionale 48/91
PROPONE
1. Accettare la proposta transattiva con la Ditta Inghilleri Antonino che accetta, a tacitazione.saldo e stralcio di ogni diritto e pretesa sui provvedimenti citati in premessa la sommacomplessiva di €34.700,00:
2. Accettare che il pagamento avvenga entro 15 gg dalla firma dell'atto di transazioneavvenuta il 09/07/2015;
3. Prendere atto dell'atto di transazione che si allega per farne parte integrante e sostanziale.
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione.
VISTI gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'ari. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, così come proclamatodal Sindaco.
D E L I B E R A
APPROVARE e fare propria la superiore proposta deliberativa.
Su proposta del Sindaco
D I C H I A R A
VISTA la L.R. n. 44/91,
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, così come proclamatodal Sindaco.
Il presente provvedimento di IMMEDIATA ESECUZIONE.
P A R E R I
Proposta di deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE avente per oggetto:
TRANSAZIONE - Ditta Inghilleri Antonino
Visto Kart. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:
II Dirigente dell'Area esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità teenica, sullaproposta di delibera/ione sopraindicata.
Monreale,
11 nte
Dott.sx Ili e a no
11 Dirigente dell'Area Gestione Risorse esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolaritàcontabile, sulla proposta di deliberazione sopraindicata.
Data
Dot
Allenato alla deliberazione N. DEL
ATTO DI TRANSAZIONE
Da valere ad ogni effetto di leggeTRA
COMUNE DI MONREALE rappresentato dal Segretario Generale Dott.ssa Domenica Ficano
E
Ditta Inghilleri Antonino P.l. 03920550823
si conviene e stipula quanto segue, premettendo:
• che con Determinazioni Dirigenziali APGAT 172 -144/15 il Comune di Monreale è debitoredella ditta Inghillerì Antonino, per l'importo di €39.912,21
• che la controparte dopo varie richieste del pagamento ha deciso dì transìgere la questione;• che la transazione raggiunta, di cui in appresso di dirà, è conveniente ad entrambe le parti,
permettendo loro di sopperire a deficienze di liquidità nel brevissimo tempo e per il Comuneavere un'economia ed evitare ulteriori danni.
Pertanto le parti, con l'intento di prevenire l'insorgenza di una controversia, intendono transigerecome in effetti transigono la vertenza alle seguenti condizioni:
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo transattivo;1. Il Comune di Monreale a fronte del suddetto debito pagherà la minore somma di €
34.700,00, da decurtare TIVA per le fatture anno 2015, alla ditta Inghilleri Antonino cheaccetta, a tacitazione, saldo e stralcio dì ogni diritto e pretesa;
2. Il pagamento sarà effettuato entro 15 gg mediante bonifico 1BAN IT 66 H 05132 43490748570051534 dopo avere ricevuto nota di credito per la somma complessiva di € 5.212.71
3. Con il ricevimento della suindicata somma, dichiara di non avere nuli"altro a pretendere neiconfronti del Comune di Monreale ad alcun titolo in dipendenza dei fatti e rapporti di cuisopra;
4. Le parti concordano che il mancato pagamento della somma entro i termini previsticomporterà la risoluzione di diritto della presente transazione, con conseguente possibilità diadire l'autorità giudiziaria competente per ottenere il soddisfacimento^delle relative pretese.
Monreale 09/07/15
Letto e sottoscritto
II Sindaco - F.to Avv. P. Capizzi
L'Ass. Anziano - F.to: Doti. N. Taibi
II Segr. Gen.le - F.to: Dott.ssa D. Ficano
Pubblicata all'Albo Comunale dal 1 ? tUS. 2015
Monreale, lì 1 ? IUB. 2015
al 3 1 LUG. 2015
Ai sensi degli artt. 12/2 e 16 della L.R. n. 44/91, la presente deliberazione èImmediatamente Esecutiva.
Monreale, lì 09.07.2015
II Segr. Gen.le - F.to: Dott.ssa D. Ficano
COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
N. 175/IE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTAMUNICIPALE
C O P I A
Revoca deliberazione di G.M. n. 156/IE del 29/06/2015. Prosecuzione attività aprogetto di utilità collettiva con finalità di recupero sociale dei soggetti appartenential bacino " Emergenza Palermo ex PIP" inseriti nell'elenco ad esaurimento di cuiall'ari. 68, comma 4, della Legge Regionale 7 Maggio 2015, n. 9
L'anno 2015, il giorno 09 del mese di Luglio in Monreale nella sala destinataalle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Componenti iSignori.
Risultano presenti:
Avv.
Dott.
Dott.
Sig.Dott.
Capizzi
Cangemi
Taibi
Russo
Zuccaro
Pietro
Giuseppe
Nicolo
Sandro
Ignazio
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Risultano assenti:
Sig.Arch.
Lo Coco
Grana
Giuseppe
Nadia Olga
Assessore
Assessore
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D, Ficano
Assume la Presidenza, il Sindaco, Avv. P. Capizzi , il quale, riconosciuta legalel'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomentoindicato in oggetto.
LA GIUNTA
Vista la Deliberazione di G. M. n. 156/1.E. del 29.06.2015 recante in oggetto: "Attività a progettodi utilità collettiva con finalità di recupero sociale dei soggetti appartenenti al bacino 'EmergenzaPalermo ex PìP ' inseriti nei! 'elenco ad esaurimento di cui ali 'art. 68, comma 4, delia leggeregionale 7 maggio 2015, n. 9".
Rilevato che il quarto comma de! dettato normativo in esame individua percorsi specifici difuoriuscita per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, non possiedono i requisiti perl'utilizzazione presso amministrazioni ed enti pubblici, nonché quelli esclusi in quanto destinatari dimisure interdittive perpetue dai pubblici uffici.
Ritenuto che con la suddetta Deliberazione di G. M. n. 156/IE del 29.06.2015 si è stabilito di nonattivare direttamente i progetti di utilità collettiva con finalità di recupero sociale, atteso chel'avviso per la "manifestazione d'interesse" all'utilizzo pubblicato sul sito istituzionale delDipartimento Regionale del Lavoro specificava che l'assegno di sostegno al reddito dovuto aisoggetti interessati alla realizzazione di dette attività, dell'importo di € 832,00 mensili, oltre assegniper il nucleo familiare, verrà corrisposto con onere finanziario a carico dall'ente utilizzatore.
Visto il comunicato a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoropubblicato sul sito istituzionale 1" 01.07.2015 che giunge a chiarimento del quesito posto con notaprot. n. 12603 del 15.06.2015, in cui è espressamente precisato che l'onere finanziario per gliassegni di sostegno al reddito dovuti per le attività di interesse sociale di cui al comma 1 dell'art.68, così come per le attività di utilità collettiva di cui al comma 4 dell'alt. 68 medesimo, ècomunque sempre posto a carico dell'Amministrazione Regionale.
Richiamato il comunicato prot. n. 28471 del 09.06.2015, con cui il Dirigente Generale delDipartimento Regionale del Lavoro ha reso noto l'elenco ad esaurimento dei soggetti appartenential bacino "Emergenza Palermo ex PIP" di cui all'art. 68, comma 4, della L. R. n. 9/2015.
Preso atto delle indicazioni fornite con la direttiva del 29.05.2015 in ordine al reclutamento dellemanifestazioni di interesse per l'utilizzo dei soggetti destinatari della norma in argomento, mediantela predisposizione di specifici progetti di utilità collettiva con finalità di recupero sociale.
Ribadito che il contingente compreso in detta fattispecie, fin qui utilizzato nell'Ente senza oneri asuo carico, è complessivamente composto di n. 13 soggetti e dato atto che con nota del Dirigenten.320/APGRU del 09.06.2015, sono state richieste direttive specifiche all'Amministrazione,rimettendo alla volontà dell'indirizzo politico le valutazioni e le previsione di interventi cui adibire isoggetti stessi, volontà già espresse con la citata Deliberazione di G. M. n. 156 del 29.06.2015.
Viste le relazioni dei Dirigenti agli atti d'ufficio, corredate delle schede contenenti specifici progettidi utilità collettiva con finalità di recupero sociale, alla cui realizzazione sono destinati i soggettiappartenenti all'elenco del bacino "Emergenza Palermo ex PIP", ai sensi dell'ari. 68 comma 4, L. R.n. 9/2015, nominativamente indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento.
Considerato che il comunicato in data 01.07.2015 avanti citato rimuove le motivazioni che hannodeterminato l'assunzione dell'atto deliberativo n. 156 del 29.06.2015, stante che sono stati forniti inecessari chiarimenti sulla portata finanziaria deila norma appena richiamata, attesa la sua rilevanteimportanza di carattere pregiudiziale e determinante per le scelte dell'Amministrazione comunale, laquale non deve sostenere alcun onere a carico del bilancio comunale per la causale in argomento.
Rilevato, pur sempre, che l'Ente o attualmente assoggettato alle previsioni contenute nel Titolo Vili,del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante disciplina degli enti locali deficitari odissestati, per avere aderito alle procedure del piano di riequilibrio pluriennale previste in talenormativa.
Preso, pertanto, atto della sopraggiunta possibilità data all'Amministrazione di manifestaredirettamente interesse all'assegnazione fino al 31.12.2017 di n. 13 soggetti inclusi nell'elenco"Emergenza Palermo ex PIP" di cui all'ari 68. comma 4, della L. R. n. 9/2015 per la realizzazionedei progetti specifici di utilità collettiva con finalità di recupero sociale, senza alcun onere di naturafinanziaria a carico dell'Ente, al fine di agevolare le politiche attive di inserimento perseguite dallalegislazione regionale.
Ritenuto di dovere revocare le volontà espresse nel precedente deliberato n. 156/I.E./2015 inconsiderazione del successivo esplicito chiarimento intervenuto con il comunicato delTOl.07.2015.prot. n. 33078/USI/2015.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta, ai sensi della legge regionale n. 48/1991 e succ. modifiche.
Visto l'ari 7 del vigente Regolamento sui controlli interni.
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE. LE.
Ad unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano, così come proclamato dal Sindaco,
DELIBERA
REVOCARE la Deliberazione di G. M. n. 156/1.E. del 29.06.2015, in considerazione del successivoesplicito chiarimento intervenuto con il comunicato prot. n. 33078/USI/2015 che espressamenteprecisa che l'onere finanziario per gli assegni di sostegno al reddito riguardo tutte le attività diinteresse sociale e di utilità collettiva di cui all'art. 68 della L. R. n. 9/2015, è comunque sempreposto a carico dell'Amministrazione Regionale.
DARE ATTO che i Dirigenti delle Aree hanno compilato e sottoscritto, secondo le indicazioniassessorialì, per ciascuno dei soggetti interessati, le schede progettuali riguardanti la loroutilizzazione, come riepilogate nella allegata scheda cumulativa che sarà trasmessa al Dipartimentoregionale del Lavoro ed in cui è confermato l'impiego orario dei soggetti stessi per 30 ore asettimana e per non più di 8 ore giornaliere.
MANIFESTARE l'intendimento di dare attuazione a specifici progetti di utilità collettiva confinalità di recupero sociale, destinandovi il contingente di soggetti appartenenti al bacino"Emergenza Palermo ex PIP" di cui all'art. 68, comma 4, della L. R. 7 maggio 2015, n. 9,nominativamente indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento, in coerenza con ilpotenziamento delle attività specificate nella scheda progettuale dedicata.
DARE ATTO che i soggetti di cui al comma 4 dell'ari 68 L.R. n. 9/2015 inseriti nell'elenconominativo allegato, proseguono fino al 31.12.2017 lo svolgimento delle attività cui sono destinatipresso il Comune di Monreale, Ente utilizzatore senza oneri finanziari a suo carico.
DARE ATTO, in ogni caso, che gli attuali equilibri di bilancio non consentono di destinare ulterioririsorse economiche nell'ambito degli stanziamenti di Area per specifici progetti con finalità di
recupero sociale, ne. tanto meno, consentono di imputare risorse alla spesa per il personale che, alcontrario, va gestita in decremento costante.
TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento Regionale della Famiglia, fornendonecomunicazione ai soggetti interessati.
CONFERMARE che il presente provvedimento non costituisce oneri a carico del BilancioComunale.
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento ;
Visto l'art. 12 L.R. 3.12.1991 n. 44;
Con voti unanimi espressi in forma palese, dichiara la presente deliberazioneIMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
P A R E R I
Proposta di deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE avente per oggetto:Revoca Deliberazione di G. M. n. 156/I.E.del 29.06.2015. Prosecuzione attività a progetto diutilità collettiva con finalità di recupero sociale dei soggetti appartenenti al bacino"Emergenza Palermo ex PIP" inseriti nell'elenco ad esaurimento di cui all'art. 68, comma 4,della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Esperita l'istruttoria di competenza;
Visto l'art. 53 - 1° comma della legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 comesostituito dall'ari. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;
II Dirigente dell'Area Programmazione e Gestione Risorse Umane esprime parereFAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione sopraindicata.
Data
11 Diri
Dott.ssa W Rita turcio/ i
II Dirigente dell'Area Gestione Risorse esprime parere FAVOREVOLE, in ordine/alla regolaritàcontabile, sulla proposta di deliberazione sopraindicata.
! - -> .--. 1 M o) . 1 .
Data H, I <* *& \
L/v
-o— -u *-\ Dirigente
Dott.ssa DI
Allegato alla deliberazione N. DEL
Comune di Monreale
Oggetto: Elenco dei soggetti ex P. I.P. "Emergenza Palermo" utilizzali nelle attività di cui all'art.68, comma 4, L.R. 7 maggio 2015, n. 9.
Soggetti utilizzati attualmente
N. Cognome
ALAÌMO
?
ij
4
5
6
7
BELLI
BENFANTE
BRANCATO
BUZZOTTA
CANGELOSI
CANNATA
CUSIMANO
9 DI FRANCO
10 NUCCIO
11 PROVENZANO
12 TESTAGROSSA
13 VIOLANTE
Nome
FILIPPO
LUIGI
SALVATORE
LUCIA
ANTONINO
ANGELO
DOMENICO
VINCENZO
RENATO
ROSARIO
ANTONINO
ANTONIA
DANILO
aogo e data dinascita
Palermo08.06.1959
Palermo21.10.1948
Palermo10.02.1958
Palermo02.06.1960
Palermo12.08.1966
Palermo13.02.1980
Palermo18.07.1962
Palermo02.04.1951
Palermo13.03.1970
Palermo27.05.1964
Palermo09.03.1953
Palermo16.05.1962
Palermo13.05.1979
Attivitàprogettuale
SchedaA
A
A
B
B
A
A
A
B
A
A
A
B
Annotazioni(*)
Elencocomma 4
Elencocomma 4
Elencocomma 4
Elencocomma 4
Elencocomma 4
Elencocomma 4
Elencocomma 4
Elencocomma 4
Elencocomma 4
Elencocomma 4
Elencocomma 4
Elencocomma 4
Elencocomma 4
SCHEDA PROGETTUALE(art. 68, comma 4 L. R. n. 9/2015)
Utilizzazione soggetti appartenenti al bacino PIP - Emergenza PalermoPROGETTI DI UTILITÀ' COLLETTIVA CON FINALITÀ' DI RECUPERO SOCIALE
SOGGETTO UTILIZZATORE
Amministrazione e/o Ente Pubblico
COMUNE DI MONREALE
Sede MONREALE (PA) Piazza VITTORIO EMANUELE, 8
Referente DI MARTINO MAURIZIO - AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE
[email protected] 091/6564600
LAVORATORI UTILIZZATI
N. 09 Soggetti Impegno Orario: 30 h (SO ore /settimana e non più di B ore giornaliere)
attività di interesse pubblico e sociale descrizione: A
Incremento manutenzione spazi verdi e aree pubbliche ivi comprese lo spazza m ente ed
il supporto all'attività di contrasto all'abusivismo edilizio (piccoli abusi).
N. 04 Soggetti Impegno Orario: 30 h (30ore /settimana e non più di 8 ore giornaliere)
attività di interesse pubblico e sociale descrizione: B
Supporto alle attività di portierato negli immobili sede di uffici comunali
N. Soggetti Impegno Orario: 30 h (30 ore /settimsna e non più di 8 ore giornaliere)
attività di interesse pubblico e sociale descrizione:
N. Soggetti Impegno Orario: 30 h (30 ore /settimana e non più di 8 ore giornaliere)
attività di interesse pubblico e sociale descrizione: D
(timbro e firma)
SICILIA
Uggioli a !<• «fi-Ila l''iinii^i'm. delie I>fflilich<'Stx i(i!i c del !,tnDUI
OGGETTO: Art. 68 I . .K . 9/2015
A tutt i «l i Enti Utilizzato!*!LORO SE DI
Si comunica che l'onere i lnan/iario, relativo sia ai soggetti u l i l i / / . a t i in
a t t i v i t à di interesse pubbl ico e sociale (ari. 68, comma 1) che ai soggetti
impegnati nei progetti di u t i l i t à collettiva (ari. 68, comma 4), e a carico dei
b i l anc io della Keuione.
I l Dir igente Generale(Dr.ssu Anna Rosa Gorselio
COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
UFFICIO DI GABINETTO
Prot. N.
Assessorato Regionale della FamìgliaDelle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiegodell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative
^ alla c.a. della D.ssa Lì Volsim.lìvolsi(5) regJQne.sicilia.it
dipartìm ento.lavoro(&certniail .regione-sicilia. it
Oggetto: ArL 68 L.R. 7 maggio 2015 n. 9. - Legge di stabilità regionale - Disciplina per laprosecuzione delle attività dei soggetti appartenenti al bacino * Emergenza Palermo exPIP"
Con riferimento ai contenuti di cui alla norma in oggetto, nonché alle indicazioniseguite con l'avviso diramato il 29.05 2015 dal dirigente generale di codesto Assessorato,ed in particolare in relazione al punto 5 di quest'ultima (soggetti di cui all'art. 68 comma4) si chiede se risulta confermato o meno che l'Ente utilizzatore debba assumere a propriocarico l'onere relativo all'assegno di sostegno al reddito da corrispondere ai soggetti cherientrano nel bacino di cui all'art 68, comma 4 della L.R, 7.5 2015 n. 9.
Tale chiarimento è di rilevante importanza assumendo carattere pregiudiziale edeterminante per le scelte che l'Amministrazione dovrà effettuare.
t
II DirigenteD.ssa Maria Ri
IL SINDACOPIETRO CAPIZZI
Letto e sottoscrittoII Sindaco F.to: Avv. P. Capizzi
L'Ass. Anziano F.to Doti. N. Taibi
II Segr.Gen. F.to Dott.ssa D. FÌCJ
Pubblicata all'Albo Comunale dal giorno al
Monreale 1 7 |_IJG. 2015 II Messo ComunaleTaliuto Maurizio
E' copia conforme per uso amministrativo
Monreale, lì II Segretario Generale
II sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunaleaddetto al servizio, attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 11 dellaL.R. n.44/91, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Monreale, lì II Segretario Generale
Ai sensi degli arti. 12/2 e 16 della L.R. n.44/91, la presente deliberazione èimmediatamente esecutiva.
Monreale 09/07/2015 II Segretario Generalef.to Dott. ssa D. FicanoO