Ministero della Difesa€¦ · Web viewVerbale di consegna anticipata delle opere cui all’art....
Transcript of Ministero della Difesa€¦ · Web viewVerbale di consegna anticipata delle opere cui all’art....
Ministero della DifesaDIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
A t t o d i C o l l a u d o:(SCHEMA)
relativo ai lavori di______________________________________________________
nel compendio immobiliare____________________________________(ID.n°_____).
Il presente Atto di collaudo si compone di:
a. Certificato di collaudo finale di cui all’art. 229 del d.P.R. 207/2010 (Allegato A);
b. Processo verbale di visita di cui all’art. 221 del d.P.R. 207/2010 (Allegato B);
c. Relazione del collaudatore di cui all’art. 225 del d.P.R. 207/2010 (Allegato C);
d. Appendici al certificato di collaudo :
- elenco della documentazione tecnico – amministrativa (Appendice 1);
- elenco delle certificazioni (Appendice 2);
- elenco delle certificazioni tecniche(Appendice 3);
- elenco delle certificazioni tecniche/omologazione degli impianti (Appendice 4);
- verbale di consegna dell’Opera all’Ente d’impiego (Appendice 5);
- scheda inventariale digitalizzata(Appendice 6);
- scheda “budget” dati tecnici (Appendice 7);
- scheda budget caratteristiche del compendio immobiliare (Appendice 8);
- questionario (Appendice 9).
Ministero della DifesaDIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE
1. DATI GENERALI
Località Data
Compendio immobiliare ( ID n. ) denominato
Titolo dell’opera o del lavoro1
Immobile ( n. di planimetria generale) Destinazione d’uso
Generalità dell’appaltatore2
Via e n.
Responsabile del Procedimento3
Direttore dei lavori
Assistente/i dei lavori
2.ATTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI IMPORTI
Contratto4 N.di Rep. In dataStipulato da5
Approvato/Autorizzato con Decreto N.In data Registrato presso
Importo del Contratto :
1 Riportare l’oggetto come indicato sul decreto di impegno della spesa;2 riportare per esteso i dati anagrafici della Ditta esecutrice dei lavori;3 Quale risulta dal Conto di liqudazione finale;4 Contratto/Scrittura privata/Lettera Ordinativo;5 Ufficio Amministrativo presso il quale è stato stipulato l’atto contrattuale.
MODULARIO D.MARINA -23 Allegato A all’atto di collaudo
A) – AMMONTARE LAVORI A BASE DI GARA €
B) – DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO
€
C) – AMMONTARE SOGGETTO A RIBASSO (A-B) €
D) – DEDOTTO IL RIBASSO OFFERTO DEL % €
E) – AMMONTARE NETTO PARI A (C-D) €
F) – AMMONTARE NETTO COMPRENSIVO ONERI
PER LA SICUREZZA (E+B)
€
G) – I.V.A. €
H) – IMPORTO DELL’APPALTO (F+G) €
I) – SOMMA A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE I
(ONERI PER LA SICUREZZA E IVA COMPRESI)
€
L) – IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO (H+I) €
1° Atto Aggiuntivo n. di Repertorio
in data
Importo lordo6 Approvato con Decreto n.In data
Di
In dataRegistrato presso
in data
2° Atto Aggiuntivo n. di Repertorio
in data
Importo lordo6 Approvato con Decreto n..In data
Di
Registrato presso
in data
AMMONTARE TOTALE LORDO COMPLESSIVO FINALE7
3.TEMPO STABILITO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
a.Durata dei lavori dell’atto contrattuale principale: giorni
b. Proroghe: giorni concessi con provvedimento/i8
TOTALE TEMPI DI ESECUZIONE PREVISTI
6 Importo lordo vuol dire compresa IVA;7 Somma dell’importo di cui alla lettera L) e di quelli relativi agli eventuali Atti Aggiuntivi;8 Specificare i dati identificativi di ciascun atto di concessione della proroga ( data, n. protocollo, autorità );
4. TEMPI EFFETTIVI DI ESECUZIONE:
verbale di consegna in data :
verbale di constatazione sospensione dei lavori per cause climatologiche in data
Totale gg.
verbale di constatazione sospensione dei lavori per cause climatologiche in data
Totale gg.
verbale di constatazione sospensione dei lavori per cause climatologiche in data
Totale gg.
TOTALE PARZIALE (gg Giorni eccedenti quelli già previsti da contratto)
verbale di sospensione dei lavori per altre cause in data :TOTALE COMPLESSIVO GIORNI DI SOSPENSIONE (gg Giorni eccedenti quelli già previsti da contratto):Verbale di ultimazione dei lavori in data :
Il che porta a riconoscere che i lavori sono stati ultimati9
in giorniUlteriore tempo concesso ai sensi dell’art. 43/d.P.R. 236/2012 ( eventuale)
5. DESIGNAZIONE AL COLLAUDO
Nomina del Collaudatore/i disposto da Con determinazione N.
in data
Generalità del/dei Collaudatore/iAvviso/i al collaudo 10
Foglio N. in data
6. GENERALITA’DEGLI INTERVENUTI ALLA VISITAGeneralità del/i Collaudatore/i
Generalità del Responsabile del Procedimento11
Generalità del Direttore dei lavori
Generalità dell’assistente/i
9 Aggiungere : in tempo utile oppure con giorni di ritardo;10 Riportare gli estremi delle comunicazioni effettuate dal responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.222
del d.P.R. 207/2010;11 Da inserire là dove presente alla visita;
Generalità del legale Rappresentante della Ditta
Generalità degli altri convenuti o di quanti invitati alla visita non sono comunque intervenuti12
Testimoni 13
Signor nato il
Residente in Via
Signor nato il
Residente in Via
IL SOTTOSCRITTO COLLAUDATORE
Assistito dagli intervenuti alla visita di cui al punto precedente ha proceduto a norma dell’art. 221 del d.P.R.
207/2010 alle operazioni di collaudo di cui ai verbali di visita allegati nei giorni
VISTO
La documentazione( elenco in appendice 1) trasmessa dal Responsabile del Procedimento (art.li. 181, 200,
202, 217 d.P.R. 207/2010) con fg. n. in data………….
ed in particolare:
a. il capitolato speciale di appalto posto a base di gara, completo di tutti i suoi allegati costituenti il
progetto dei lavori approvati;
b. gli atti aggiuntivi autorizzati ai sensi dell’art. 161 del d.P.R. 207/2010 elencati in premessa e le
seguenti perizie di variante14:
---
c. le seguenti lavorazioni eseguite con articoli a tariffa :
-
-
d. i progetti esecutivi redatti da ed i relativi calcoli strutturali e tavole redatti da iscritto all’Albo di …………n°……
e. il progetto/i esecutivo/i presentato/i dall’impresa costituito/i da15:---
f. gli elaborati di dettaglio redatti dall’impresa16
--
g. il certificato di collaudo statico ( eventuale )17.redatto da iscritto all’Albo di …………n°……sulla base delle verifiche e certificazioni di cui all’Appendice 2
12 Indicare oltre alle generalità anche gli estremi dell’atto di invito.13 Allegare fotocopia dei documenti di identità;14 Indicare estremi dell’atto ( n. e data) e dell’ Autorità che li ha approvati;
f. le certificazioni tecniche dei materiali impiegati nei lavori che ne attestano la rispondenza ai
requisiti tecnici di capitolato ed alle relative norme di riferimento ( tabella in appendice 3 :)
g. le certificazioni tecniche/omologazioni degli impianti realizzati che ne attestano la conformità alle
norme vigenti (tabella in appendice 4 ):
h. i verbali di seguito elencati, inerenti prove e verifiche funzionali effettuate dal Direttore dei lavori in contraddittorio con l’appaltatore
--
i. i verbali inerenti le visite di collaudo18
--
l. il/i Certificato/i di collaudo tecnico ed i verbali di consegna anticipata delle opere all’ente di impiego di cui agli art. 230 del d.P.R. 207/2010 e 89 del D.P.R. 236/2012 ( schema in appendice 5)-
m. l’avvenuta archiviazione presso il competente ufficio demanio e l’invio su supporto magnetico, all’utente (e al Reparto Territorio e Patrimonio delle Regioni Aeree competenti, per i lavori che interessano l’A.M), con lettera n………in data……… dei documenti relativi all’aggiornamento dell’inventario dell’immobile e cioè: - la planimetria generale in formato digitale (DWG ) aggiornata;- la planimetria dell’ immobile oggetto dei lavori in formato digitale (DWG) aggiornata;- i progetti architettonici ed esecutivi (as built) dei lavori sia strutturali che impiantistici in formato
digitale (DWG) comprensivi anche della relazione di calcolo delle strutture e di dimensionamento degli impianti (in formato PDF);
- la relazione geotecnica e geologica (eventuale) in formato PDF;- copia del certificato di collaudo statico;- copia delle certificazioni / omologazioni di legge relative agli impianti;- la scheda / variante inventariale dell’immobile oggetto del lavoro” (secondo lo schema in
appendice 6); nonché l’aggiornamento, mediante l’inserimento nel sistema “budget” (a cura e sotto la diretta responsabilità del Responsabile del Procedimento) dei dati di cui alle schede A e B relativi ai “dati tecnici” ed alle “caratteristiche”del compendio (schemi in appendice 7 e 8.)
n. i documenti costituenti la contabilità finale dei lavori (art.181 D.P.R. 207/2010)la cui liquidazione è ricapitolata nel conto di liquidazione finale n. del e dai quali risulta che l’impresa ha firmato19
o. la nota di osservazione alla contabilità (eventuale) compilata 20
p. il questionario (secondo lo schema riportato sul sito www.geniodife.difesa.it “collaudi.” ( schema in
appendice 9) debitamente compilato e firmato dal Comandante dell’Ente Utente (copia in allegato)
da cui risulta che …………21
1
15 Specificare la tipologia ( progetto architettonico, progetto statico – strutturale, progetto di dimensionamento impianti tecnologici di tipo riscaldamento e condizionamento, aria compressa, sollevamento, idrico sanitario, fognario, elettrico di illuminazione - F.M. – messa a terra , telefonico e trasmissione dati, rilevazione e estinzione incendi, etc. indicando le generalità del tecnico qualificato progettista
16 Nel caso sia richiesto all’impresa da capitolato di dettagliare alcune esecuzioni del progetto escutivo;17 Ai sensi della L. 5 novembre 1971, n. 1086 e relative norme di attuazione,il collaudatore dovrà:
a) se ha effettuato personalmente detto collaudo, indicare le conclusioni allegando tutti i documenti relativi ( certificati di prova dei materiali, verbali di prova di carico, verbali relative a prove specifiche in situ;b) se il collaudo statico è stato effettuato in epoca precedente, indicare tutti gli estremi atti ad identificarne la esecuzione in conformità alle prescrizioni di legge ( L. 5 novembre 1971, n. 1086 e s.m.i. );
18 Indicare gli estremi dei verbali;19 Aggiungere : “senza riserva” oppure “con riserva”, citando i documenti sui quali sono state apposte le riserve. In
quest’ultimo caso dovranno essere anche citati gli estremi della relazione finale riservata del responsabile del Procedimento (art.202 d.P.R. 207/2010);
20 Aggiungere : dall’ufficio dell’Autorità responsabile dell’approvazione del collaudo (art. 45 d.P.R. 236/2012).
CIO’ PREMESSO
IL COLLAUDATORE
Dichiara i lavori collaudabili ed accettabili da parte dell’Amministrazione
CONCLUSIONI
Situazione generale contabile:
a) Ammontare lordo dei lavori come da conto di liquidazione finale n.
in data
€b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €c) Ammontare lordo lavori assoggettabile a ribasso (a-b) €d) Ribasso contrattuale ( % ) €e) Ammontare lordo dei lavori al netto del ribasso (c-d) €TOTALE LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI PER SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO (e+b) €
A DEDURRE : €
a) totale acconti già corrisposti in corso d’opera €
b) Penale per ritardo (eventuale) €
c) materiali ceduti all’Impresa (eventuale) €
d) Restituzione decimi ( eventuale) €
e) Detrazioni operate in sede di collaudo (eventuale) €f) Detrazioni per reclami da parte di terzi
€
€ €Rimane il credito / debito netto dell’Impresa di €
Viste le risultanze della situazione generale contabile sopra riportata, il collaudatore opina che l’amministrazione possa liquidare alla/ recuperare dalla Ditta ….. la somma di €……… (diconsi Euro…..) quale residuale ammontare dei lavori eseguiti, salvo le rettificazioni che potesse ancora introdurre nei conti l’Ufficio di Revisione, e che si possa altresì procedere alla, liberazione fidejussoria a garanzia dei lavori. Per quanto riguarda le riserve il collaudatore22
21Indicare le eventuali osservazioni e proposte.22 Presenterà le proprie conclusioni in apposito referto separato o prende atto che non sono state segnate sui documenti contabili.
TOTALE DETRAZIONI
I PRESENTI AL COLLAUDO__________________________________________________________
L’IMPRESA O TESTIMONI
__________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ove presente)________________________________________
IL DIRETTORE DEI LAVORI IL COLLAUDATORE
_______________________________ ___________________________________
VISTO Per l’ammissibilità
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
_______________________________________________
località e data
VISTO per concordanza
IL COMANDANTE DEL COMANDO INFRASTRUTTURE D’AREA23
_______________________________________________
località e data
SI DICHIARA L’AMMISSIBILITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO AI SENSI DELL’ART. 57
DEL D.P.R. 236/2012 E ART. 234 D.P.R. 207/2010
L’Autorità competente
______________________________________
località e data
23 solo per i lavori per i quali il Responsabile de Procedimento appartiene all’area dell’E.I.
Allegato B all’atto di collaudo
PROCESSO VERBALE DI VISITA CONCLUSIVA(art.221, D.P.R. 207/2010)
1.DATI GENERALI1
Sono riportati nel certificato di collaudo di cui il presente verbale è parte integrante
2.VERIFICHE EFFETTUATE SULLA DOCUMENTAZIONE TECNICO
AMMINISTRATIVA E CONTABILE
a. Verifiche sulla documentazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento (art. 217
d.P.R. 207/2010)1bis:
- Copia conforme del progetto approvato, del capitolato speciale d’appalto, nonché delle
eventuali varianti approvate1
- Copia del cronoprogramma contrattualmente adottato e di quello redatto dall’impresa ed
approvato dal Direttore dei Lavori 2;
- copia del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente
sopravvenuti3
- certificato di collaudo statico4
- i verbali delle prove e verifiche funzionali effettuate dal Direttore dei lavori in contraddittorio
con l’appaltatore 5;
- stato dell’istruttoria relativa all’acquisizione delle certificazioni/ omologazioni di legge
specificatamente previste nel capitolato speciale di appalto6
- Certificato/i di collaudo tecnico provvisorio e verbali di consegna anticipata di parte delle
opere all’ente di impiego ( eventuale) intervenuta a quel momento;
b. Verifiche sui documenti costituenti la contabilità dei lavori (art.. 181, d.P.R.
207/2010)7:
1 Nel caso di visita non contestuale alla redazione del certificato di collaudo , riportare i dati;1 bis qualora trattasi di unica visita conclusiva o di 1^ visita; diversamente il collaudatore dovrà riferirsi alle prescrizioni
impartite e riportate nel precedente verbale di visita. 1 specificare riportando i dati identificativi e sinteticamente la natura delle varianti;2 elencando gli eventi e gli atti di approvazione che ne hanno determinato la variazione rispetto a quello
contrattualmente adottato, riportando anche lo stato dei lavori rispetto al cronoprogramma con le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari ai fini del rispetto dei tempi;
3 riportare i dati identificativi delle autorizzazioni alle varianti da illustrare sinteticamente;4 qualora a quel momento effettuato,; comunque riportare gli accertamenti specifici a quel momento effettuati ai fini
del rilascio certificato di collaudo statico;
5 specificare riportando i dati identificativi e sinteticamente la natura delle prove;6 indicare gli estremi degli atti e la loro natura;7 evidenziare in corrispondenza di ciascun documento la corretta tenuta e la loro rispondenza, nonchè le eventuali
prescrizioni impartite qualora trattasi di unica visita conclusiva o di 1^ visita; diversamente il collaudatore dovrà riferirsi alle prescrizioni impartite e riportate nel precedente verbale di visita.
(1) giornale dei lavori
(2) libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste
(3) le liste settimanali
(4) registro di contabilità
(5) sommario del registro di contabilità
(6) stati di avanzamento lavori
(7) certificati di pagamento delle rate di acconto
4. VERIFICHE EFFETTUATE ALLE OPERE REALIZZATE
Durante il sopralluogo si è proceduto ad eseguire indagini e verificazioni, ai fini degli
accertamenti indicati dagli art. 219 e 224 del d.P.R. 207/2010 mediante controlli quantitativi e
qualitativi degli articoli di lavoro ed in particolare sono stati eseguite le seguenti indagini e
verificazioni8:
a. verifiche di ordine tecnico :
-
-
-
-
-
b. verifiche di ordine amministrativo – contabile :
-
-
-
-
-
8
5. CONCLUSIONI7bis
(Come da relazione a parte)
località e data___________________
I PRESENTI ALLA VISITA____________________________
L’IMPRESA O TESTIMONI__________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO(ove presente)
______________________________________
IL DIRETTORE DEI LAVORI IL COLLAUDATORE/COMMISSIONE DI COLLAUDO
_______________________________ ___________________________________
VISTO per concordanzaIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
______________________________
Allegato B all’atto di collaudo
7 bis riassumere quanto evidenziato nei punti precedenti ed esprimere un giudizio complessivo sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali con le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti all’uopo necessari.
8 citare ( possibilmente per alinea) i rilievi, le singole operazioni, le verifiche effettuate e il numero e la profondità dei saggi effettuati nonché l’esito ( favorevole o non ) di tutto ciò e le eventuali prescrizioni da adottare
PROCESSO VERBALE DI VISITA IN CORSO D’OPERA(art. 221 d.P.R. 207/2010)
1. MOMENTO IN CUI VIENE EFFETTUATA LA VISITA (art. 219 d.P.R. 207/2010)0
a. fase delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale;
b. lavorazioni la cui verifica risulti complessa successivamente all’esecuzione;
c. caso di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma;
2.DATI GENERALI
a. Località e provincia
b. Titolo dell’opera o del lavoro
c. Importo del progetto e delle eventuali successive varianti
d. Data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro
approvazioni
e. Importo delle somme autorizzate
f. Generalità dell’appaltatore
g. Responsabile del Procedimento
h. Direttore dei lavori
i. Assistente/i dei lavori
g. Date dei processi verbali di :
(1) consegna
(2) sospensione
0 indicare a quale casistica corrisponde il momento della visita specificando il tipo di lavorazione verificata. I giudizi , le osservazione e / o i suggerimenti ritenuti necessari circa l’andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali devono essere contenuti non nel presente verbale ma in apposita relazione riservata da inviare
(3) ripresa
h. Tempo prescritto per l’esecuzione, con l’indicazione delle eventuali proroghe
i. Data di nomina dell’organo di collaudo e le generalità del collaudatore/i
j. Data della visita di collaudo
k. Generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono
intervenuti
3.VERIFICHE EFFETTUATE SULLA DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E CONTABILE
a. Verifiche sulla documentazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento (art. 217
d.P.R. 207/2010):
- Copia conforme del progetto approvato, del capitolato speciale d’appalto, nonché delle
eventuali varianti approvate1
- Copia del cronoprogramma contrattualmente adottato e di quello redatto dall’impresa ed
approvato dal Direttore dei Lavori 2;
- copia del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente
sopravvenuti3
- certificato di collaudo statico4
- i verbali delle prove e verifiche funzionali effettuate dal Direttore dei lavori in contraddittorio
con l’appaltatore 5;
- stato dell’istruttoria relativa all’acquisizione delle certificazioni/ omologazioni di legge
specificatamente previste nel capitolato speciale di appalto6
- Certificato/i di collaudo tecnico provvisorio e verbali di consegna anticipata di parte delle
opere all’ente di impiego ( eventuale) intervenuta a quel momento;
b. Verifiche sui documenti costituenti la contabilità dei lavori (art. 181, d.P.R. 207/2010)7:
(8) giornale dei lavori1 specificare riportando i dati identificativi e sinteticamente la natura delle varianti;2 elencando gli eventi e gli atti di approvazione che ne hanno determinato la variazione rispetto a quello
contrattualmente adottato, riportando anche lo stato dei lavori rispetto al cronoprogramma con le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari ai fini del rispetto dei tempi;
3 riportare i dati identificativi delle autorizzazioni alle varianti da illustrare sinteticamente;4 qualora a quel momento effettuato,; comunque riportare gli accertamenti specifici a quel momento effettuati ai fini
del rilascio certificato di collaudo statico;
5 specificare riportando i dati identificativi e sinteticamente la natura delle prove;6 indicare gli estremi degli atti e la loro natura;
(9) libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste
(10) le liste settimanali
(11) registro di contabilità
(12) sommario del registro di contabilità
(13) stati di avanzamento lavori
(14) certificati di pagamento delle rate di acconto
4. VERIFICHE EFFETTUATE ALLE OPERE SINO AL MOMENTO REALIZZATE
Durante il sopralluogo si è proceduto ad eseguire indagini e verificazioni, ai fini degli
accertamenti indicati dagli art. 219 e 224 del d.P.R. 207/2010 mediante controlli quantitativi e
qualitativi degli articoli di lavoro ed in particolare sono stati eseguite le seguenti indagini e
verificazioni8:
a. verifiche di ordine tecnico :
-
-
-
-
-
b. verifiche di ordine amministrativo – contabile :
-
-
-
-
-
5. CONCLUSIONI7bis
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7 evidenziare in corrispondenza di ciascun documento la corretta tenuta e la loro rispondenza, nonchè le eventuali prescrizioni impartite;
8
7 bis riassumere quanto evidenziato nei punti precedenti ed esprimere un giudizio complessivo sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali con le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti all’uopo necessari.
8 citare ( possibilmente per alinea) i rilievi, le singole operazioni, le verifiche effettuate e il numero e la profondità dei saggi effettuati nonché l’esito ( favorevole o non ) di tutto ciò e le eventuali prescrizioni da adottare
località e data___________________
I PRESENTI ALLA VISITA____________________________
L’IMPRESA O TESTIMONI__________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO(ove presente)
______________________________________
IL DIRETTORE DEI LAVORI IL COLLAUDATORE/COMMISSIONE DI COLLAUDO
_______________________________ ___________________________________
VISTO per concordanzaIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
______________________________
Allegato C all’atto di collaudo
RELAZIONE
1.ESECUZIONE DELLE RIPARAZIONI ORDINATE
Con lettera in data ……n. ….., è stata trasmessa la dichiarazione (di cui all’art. 227 d.P.R.
207/2010) del D.L., confermata dal R.P. che le riparazioni o rifacimenti prescritti in sede di
Certificato di ultimazione lavori / di precedente visita di collaudo in data ……, sono stati
completamente e correttamente eseguiti entro il termine fissato.
2. RAFFRONTO FRA DATI DI PROGETTO E DATI DI FATTO
In esito alle risultanze degli accertamenti eseguiti dal sottoscritto Collaudatore/ Commissione di
collaudo, riportati nel verbale di visita datato ……….. a fronte della documentazione di
contratto, progettuale e contabile afferente i lavori in esame, preso atto dei pareri espressi dal
Responsabile del procedimento nella sua relazione, il sottoscritto Collaudatore/ Commissione
di collaudo dichiara che:
- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate, in accordo con le
prescrizioni contrattuali, senza eccedere gli stanziamenti. Le predette variazioni
riguardano1……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- nell’esecuzione dei lavori sono state osservate le prescrizioni del contratto d’appalto e le
buone regole dell’arte e le opere risultano pienamente efficienti;
- le eccedenze (eventuali) su quanto è stato autorizzato ed approvato sono state oggetto delle
azioni previste dall’art. 228 del d.P.R. 207/20102
- per le opere non ispezionabili o difficilmente ispezionabili, il Direttore dei Lavori e
l’Impresa appaltatrice hanno concordemente assicurato la piena rispondenza agli atti
progettuali, contrattuali ,contabili e l’esecuzione a perfetta regola d’arte;
- i prezzi applicati nella contabilizzazione delle opere sono quelli previsti in contratto, o
successivamente approvati con appositi verbali;
- le risultanze dei conti corrispondono con i dati di fatto nei riguardi delle dimensioni , della
classificazione e dei quantitativi degli articoli di lavoro, salvo le seguenti correzioni in
relazione agli accertamenti di ordine tecnico e amministrativo contabile:
1 elencare le varianti ;
2 descrivere sinteticamente e allegare gli atti relativi
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….3
- le opere conteggiate con articoli extra contratto e / o con quelli di tariffa sono state pattuite
ed eseguite con la dovuta tutela degli interessi dell’Amministrazione e per i veri e reali
bisogni dei lavori, non risultano eseguite né conteggiate opere con articoli di tariffa4
3.CONSIDERAZIONI SULL’OPERATO DELL’IMPRESA
Dagli atti esaminati e dagli esiti della ricognizione effettuata è emerso che l’Impresa ha operato
nel pieno rispetto delle norme in vigore, delle disposizioni ricevute e delle buone regole dell’arte.
4. CONSIDERAZIONI FINALI
a. Il lavoro è: 5
b. Il lavoro è collaudabile alle seguenti condizioni/restrizioni (eventuali):…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..c. Provvedimenti da intraprendere (qualora il lavoro non sia dichiarato collaudabile):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………d. Modificazioni da introdursi nel conto di liquidazione finale (eventuali, in esito alle
correzioni di cui al precedente punto 2. 6^ alinea): pari a euro ..….e. Credito liquido /debito dell’appaltatore : il credito nei confronti dell’appaltatore è pari a € ……….
4. PARERE SULLE RISERVE DELL’APPALTATORE (art. 225 co. 3, d.P.R. 207/2010) (Vedasi relazione separata e riservata in appendice )
5. GIUDIZIO COMPLESSIVO FINALE SULL’IMPRESA (art. 225 co. 2, d.P.R. 207/2010)
L’impresa non ha mai evidenziato negligenze e malafede nella conduzione dei lavori.
Oppure :………………………………………………………………………………………… :
……………………………………………………………………………………………………
Ciò ai fini della normativa vigente in materia di qualificazione.
IL COLLAUDATORELocalità e data
3 cancellare l’ultima frase se non vi sono correzioni;
4 cancellare la dicitura che non interessa;5 collaudabile / non collaudabile
Appendice 1 all’atto di collaudo
DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ART.. 181, 200, 202, 217 DEL D.P.R. 207/2010)
DOCUMENTI SI (X)
NOTE
Copia conforme del progetto approvato (completo di tutti i suoi allegati),Capitolato speciale di appalto, atti addizionali ed elenchi nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione
Copia conforme delle perizie di variante e suppletive (eventuali ) con gli estremi di approvazione e di registrazione intervenute; e dei progetti così modificatiCopia degli elaborati di progetto “as built” ( completo di tutti i suoi allegati),Copia del cronoprogramma di esecuzione dei lavori redatto dall’impresa e approvato dal direttore dei lavori il verbale di consegna dei lavori
verbali di sospensione lavori per cause meteoverbali di sospensione e ripresa dei lavori richieste di proroga e relative determinazioni dell’Amministrazioneil certificato di ultimazione lavori
Conto di liquidazione finale corredato della relazione del Responsabile del Procedimento contenente la storia cronologica della esecuzione e tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo e della relazione del Direttore dei Lavori con l’indicazione dei ritardi e delle relative cause;ordini di servizio impartiti;
Verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualitàgli atti contabili ( libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
le eventuali riserve e glieventuali accordi bonari intervenuti;
relazione riservata del Responsabile del
Procedimento sulle eventuali riserve dell’appaltatoregli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze,nonché i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di proveatti (eventuali) di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all’impresa;
Collaudo tecnico ai fini della consegna anticipata delle opere ai sensi dell’art. 230 del d.P.R. 207/2010 e art. 55 co. 2, d.P.R. 236/2012 eseguito da in data
Verbale di consegna anticipata delle opere cui all’art. 230 co. 2, del d.P.R. 207/2010 e art. 89 d.P.R 236/2012 in data Firmato da Avviso ai creditori di cui all’art. 218 del d.P.R. 207/2010
Appendice 2 all’atto di collaudo
CERTIFICAZIONI E PROVE RELATIVE AL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE
CERTIFICAZIONI E PROVE
SI(X)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
RILASCIATE DA/EFFETTUATE DA
IN DATA
NOTE
Appendice 3 all’atto di collaudo
CERTIFICAZIONI TECNICHE DEI PRINCIPALI MATERIALI IMPIEGATI NEI LAVORI CHE NE ATTESTANO LA RISPONDENZA AI REQUISITI TECNICI DI CAPITOLATO ED ALLE RELATIVE NORME DI RIFERIMENTO
MATERIALI / COMPONENTI PREFABBRICATI
SI(X)
TIPO DI CERTIFICAZIONE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
RILASCIATA DA
IN DATA
NOTE
Appendice 4 all’atto di collaudo
CERTIFICAZIONI TECNICHE/OMOLOGAZIONI DEGLI IMPIANTI REALIZZATI CHE NE ATTESTANO LA CONFORMITÀ ALLE NORME VIGENTI E RELATIVE PROVE E VERIFICHE FUNZIONALI EFFETTUATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI IN CONTRADDITTORIO CON L’IMPRESA
TIPO D’IMPIANTO SI(x)
RIFERIMENTO NORMATIVO
TIPO DI CERTIFICAZIONE
RILASCIATO DA
IN DATA
NOTE
Appendice 5 all’atto di collaudo
MINISTERO DELLA DIFESADIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
____________________________________1
OGGETTO: COMPENDIO IMMOBILIARE - ID.: ___IMMOBILE N°______P.G. ______
DESTINAZIONE D’USO_____________________________________
LAVORI DI: ____________________________________________________
C.E.:_____________ - CONTRATTO n° ______ di rep. del __/__/_____
Importo lordo euro ___________/__
VERBALE DI CONSEGNA ALL'ENTE DI IMPIEGO (art. 89 d.P.R. 236/2012)
=======================================
Oggi ________ del mese di _____________ dell’anno _______________ ( __/__/____ ), ilsottoscritto Direttore dei Lavori ____________________
VISTO :
- il verbale di compimento dei lavori di cui all’oggetto, redatto in data ___/__/_____ ai sensi dell’ art. 43 d.P.R. 236/2012;
- l’esito favorevole delle prove previste dal Capitolato Speciale d’Appalto;
- la regolare funzionalità degli allacci effettuati alle reti dei pubblici servizi o relativamente derivati;
- il pertinente certificato di regolare esecuzione/ collaudo tecnico per consegna anticipata ( parziale-totale) / collaudo provvisorio redatto in data ____/__/______ ai sensi dell’art. 230 d.P.R. 207/2010 e artt. 54, 55, 58 e 86 del d.P.R. 236/20124 ed eseguito da _________________________;
- lo stato di consistenza dettagliato di tali lavori (allegato 1 al presente verbale);
1 Denominazione dell’Ente esecutivo del GENIO.4 Idem c.s ; richiamare l’articolo corrispondente ;
CONSEGNA i lavori riepilogati nello stato di consistenza anzidetto, portati a termine dalla Ditta appaltatrice nel rispetto delle condizioni tecniche del Capitolato Speciale d’ Appalto ed alle buone regole dell'arte, al fine di consentirne l’occupazione e l’utilizzo da parte dell’Ente militare utente senza inconvenienti nei riguardi dell'Amm.ne Difesa e senza lesione dei patti contrattuali.
Le opere di cui trattasi consistono essenzialmente in:
Manufatto ___ n° di Inventario / P.G.:- ___(descrizione) ___________________________________________- _________________________________________________________- _________________________________________________________
Manufatto ___ n° di Inventario / P.G.:- ___(descrizione) ___________________________________________- _________________________________________________________- _________________________________________________________
(…)
Si allegano5: Copia (c.o.) certificato di collaudo statico 6:_____________________________________; Originale documentazione attestante l’avvenuto rilascio delle certificazioni e/o omologazioni
U.T.O.V. richieste dalle norme vigenti per l’utilizzo degli impianti realizzati7 :___________, di seguito specificata : _________________________________________________;
Dichiarazione di conformità ai sensi del dec. N. 37/2008 e della norma CEI 17-13 (e ss.mm.ii.), completa di relativi allegati ed elaborati grafici degli impianti realizzati 5 :_______, ed in particolare:
o schemi;o relazioni tecniche ;o relazione tipologica sui materiali utilizzati;o planimetrie / piante quotate;o manuali tecnici d’uso comprensivi criteri funzionamento e gestione;
Fascicolo certificati “CE” e di origine riferite ai seguenti impianti e relative componentistiche e/o materiali 8 :_______________________________________________;
Certificato prevenzione incendi 5:_______________________________________________; Piano di manutenzione dell’opera;
Fascicolo inventariale contraddistinto con il n. ___ denominato “_____________”;
Scheda inventariale attestante l’avvenuto relativo aggiornamento del sistema informatico Geniodife Budget.
Dalla data odierna le predette opere verranno esercite e regolarmente manutenute dall’Ente militare d’Impiego, mediante le attività di Minuto Mantenimento Immobili disciplinate dalla Direttiva Geniodife GEN-G 001 e richiamate dall’art. 90 d.P.R. 236/2012.La presa in consegna di che trattasi non incide sulle responsabilità contrattuali dell’appaltatore, che rimane tenuto alla relativa garanzia nei riguardi di eventuali difformità e vizi dell’opera ai sensi dell’ art. 126 d.P.R 207/2010.
5 Contrassegnare con X i documenti allegati;6 Riportare totalità estremi rilascio oppure n.n. laddove non prodotto in quanto non necessario nè previsto;7 Specificare tipologia impianto/i ;8 Specificare la fattispecie applicativa di prescritto riferimento normativo/contrattuale (ad es.: imp.ascensore);
IL DIRETTORE DEI LAVORI
___________________________
PER RICEVUTA: IL CONSEGNATARIO COMANDO / ENTE MILITARE UTENTE ____________________
Visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (art. 89 d.P.R. 236/2012)
____________________
Appendice 6 all’atto di collaudo
Firme per la compilazione dell’inventario e per la consegna all’Ente utente
Località lì ……………………….……...
Il Delegato del Reparto tecnico del Genio Il Delegato dell’Ente utente dell’immobile
…………………………………. ……………………………………
Firme per la compilazione dell’inventario e per la consegna all’Ente utente
Località lì …………………………………….
Il Delegato del Reparto tecnico del Genio Il Delegato dell’Ente utente dell’immobile
…………………………………. ……………………………………
Firme per il passaggio dell’immobile fra utenti
Località lì …………………………………….
Il Delegato del Reparto utente cedente Il Delegato dell’Ente utente subentrante
…………………………………. ……………………………………
Il Delegato del Reparto tecnico del Genio
………………………………….
Firme per la restituzione dell’immobile all’Ente tecnico del Genio
Località lì …………………………………….
Il Delegato del Reparto tecnico del Genio Il Delegato dell’Ente utente dell’immobile
…………………………………. ……………………………………
ENTE(1)_________________________________
I N V E N T A R I O
(2) COMPENDIO IMMOBILIARE ( I D )DENOMINATO _____________________________________________
località __________________________di proprietà (3) ______________IMMOBILE n. ____________di P.G.
destinazione d’uso_______________________________________________
DATI RELATIVI ALLE CONSEGNE
CONSEGNATO ORDINE DELLA CONSEGNADATA
dell’attodi consegna Annotazioni
da a Data N. Autoritàche ha dato l’ordine
(1) Reparto Infrastrutture E.I. , Reparto Genio A.M. , Direzione Lavori M.M. – (2) Riportare, oltre la tipologia e denominazione dell’immobile il codice ID di “budget” – (3) Erariale, comunale, privata. –
Del presente modulo sono stampati anche fogli intermedi
DE/7095(ex 1776 E)
Appendice 6 all’atto di collaudo
PIANO
LUOGO NATURA
Porte
Inte
rne
Porte
Este
rne
Fine
stre
Sopr
aluc
e fin
est/p
ort
Num
ero
Destinazione del pavimento delle pareti del soffitto
N. N. N. N.
Serr
ande
A
vvol
gibi
liD
avan
zale
di
mar
mo
Infe
rria
ta
Lava
bi
Piat
to d
occi
a
Vas
o in
gles
e co
n ca
sset
taB
idet
Asp
irato
ri
Fan-
coils
Punt
i pre
sa
Punt
i luc
e
Punt
i TV
Punt
i te
lefo
noIn
terr
utto
ri
Qua
dro
elet
trico
Luce
em
erge
nza
ANNOTAZIONI
N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N.
Appendice 6 all’atto di collaudo
PIANO
LUOGO NATURA
Porte
Inte
rne
Porte
Este
rne
Fine
stre
Sopr
aluc
e fin
estra
Num
ero
Destinazione del pavimento delle pareti del soffitto
N. N. N. N.
Serr
ande
A
vvol
gibi
liSo
glie
di
mar
mo
Infe
rria
ta
Lava
bi
Piat
to d
occi
a
Vas
o in
gles
e co
n ca
sset
taB
idet
Asp
irato
ri
Fan-
coils
Punt
i pre
sa
Punt
i luc
e
Punt
i TV
Punt
i te
lefo
noIn
terr
utto
ri
Qua
dro
elet
trico
Luce
em
erge
nza
ANNOTAZIONI
N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N.
Appendice 6 all’atto di collaudo
PIANO
LUOGO NATURA
Porte
Inte
rne
Porte
Este
rne
Fine
stre
Sopr
aluc
e fin
est/p
ort
Num
ero
Destinazione del pavimento delle pareti del soffitto
N. N. N. N.
Serr
ande
A
vvol
gibi
liD
avan
zale
di
mar
mo
Infe
rria
ta
Lava
bi
Piat
to d
occi
a
Vas
o in
gles
e co
n ca
sset
taB
idet
Asp
irato
ri
Fan-
coils
Punt
i pre
sa
Punt
i luc
e
Punt
i TV
Punt
i te
lefo
noIn
terr
utto
ri
Qua
dro
elet
trico
Luce
em
erge
nza
ANNOTAZIONI
N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N.
Appendice 6 all’atto di collaudo
PIANO
LUOGO NATURA
Porte
Inte
rne
Porte
Este
rne
Fine
stre
Sopr
aluc
e fin
estra
Num
ero
Destinazione del pavimento delle pareti del soffitto
N. N. N. N.
Serr
ande
A
vvol
gibi
liSo
glie
di
mar
mo
Infe
rria
ta
Lava
bi
Piat
to d
occi
a
Vas
o in
gles
e co
n ca
sset
taB
idet
Asp
irato
ri
Fan-
coils
Punt
i pre
sa
Punt
i luc
e
Punt
i TV
Punt
i te
lefo
noIn
terr
utto
ri
Qua
dro
elet
trico
Luce
em
erge
nza
ANNOTAZIONI
N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N.
Appendice 6 all’atto di collaudo
PIANO
LUOGO
NATURA DELL’OPERA(Descrizione delle caratteristiche )
ELEMENTI COMPONENTI L’OPERA
ANNOTAZIONIL
OC
AL
E N
UM
ER
O
DESTINAZIONE
N. N. N. N. N. N.
CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE ( da compilare nel caso che il format previsto dalla GEN- G- 001 ed. 1988 non sia attagliato al tipo di infrastruttura)
Appendice 6 all’atto di collaudo
PIANO
LUOGO
NATURA DELL’OPERA(Descrizione delle caratteristiche )
ELEMENTI COMPONENTI L’OPERA
ANNOTAZIONIN
UM
ER
ODESTINAZIONE
N. N. N. N. N. N.
Appendice 6 all’atto di collaudo
LAVORI DI MANTENIMENTO ESEGUITI NELL’IMMOBILE
ANNO DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI IMPORTO NOTE
Appendice 6 all’atto di collaudo
Varianti introdotte all’inventario
CODICE ESIGENZA
ANNO OGGETTO DELL’INTERVENTO
IMPORTO NOTE
Appendice 7 all’atto di collaudo
SCHEDA A BUDGET
Superficie coperta Mq.
Superficie di Calpestio Mq.
Superficie Scoperta Mq.
Superficie Totale Mq.
Volume Interrato Mc.
Volume fuori Terra Mc.
Appendice 8 all’atto di collaudo
SCHEDA B BUDGET
Alloggi ASC N.
Alloggi SLI N.
Alloggi APPN.
Edifici N. Capanni N. Tettoie N.
Edifici Mq. Capanni Mq. Tettoie Mq.
Edifici Mc. Capanni Mc.
Altro N. Altro Mq. Altro Mc.
Appendice 9 all’atto del collaudo
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
QUESTIONARIO
__________________________________________1
COMPENDIO IMMOBILIARE (ID n. .):……………Lavori di: ...............................................................................
C.E.: …… CONTRATTO: .. 2 : N. …. di Rep. in data: .. /.. /..............................................................................................IMPORTO NETTO: € .............................. DITTA: ..................................................................................COLLAUDO TECNICO EFFETTUATO, AI SENSI DELL’ART. 55 D.P.R. 236/2012 IL: .. /.. / ..............OPERA CONSEGNATA , AI SENSI DELL’ART. 230 D.P.R. 207/2010, ALL’ENTE DI IMPIEGO IL: .. /.. /
CONSTATAZIONI EFFETTUATE NELL’USO DELL’OPERA, OGGETTO DEL COLLAUDO SULLE QUALI SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL COLLAUDATORE: __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________PROPOSTE PER OPERE DI COMPLETAMENTO O MIGLIORAMENTO: __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________LOCALITA’ E DATA _________________
_________________________________3
1 Timbro del Comando / Ente consegnatario /utente;2 Contratto o Scrittura privata o Lett. Ord.;3 Firma del Comandante dell’Ente o suo delegato
OSSERVAZIONI ED EVENTUALI PROVVEDIMENTI PRESI DAL COLLAUDATORE IN RELAZIONE ALLE CONSTATAZIONI E PROPOSTE D’IMPIEGO DELL’ENTE: __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________LOCALITA’ E DATA _________________ IL COLLAUDATORE
_____________________________
OSSERVAZIONI ED EVENTUALI PROVVEDIMENTI ADOTTATI O PROPOSTI DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________
LOCALITA’ E DATA _________________ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
_________________________________
Osservazioni ed eventuali provvedimenti adottati o proposti dal Comandante delle Infrastrutture d’area
competente4: __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________
LOCALITÀ E DATA _________________
IL COMANDANTE DELLE INFRASTRUTTURE AREA ___________________________________________________
4 Solo per l’E.I..